广东省建设工程计价通则
第 1 页 共 24 页
广东省建设工程计价通则
编制报告
一、什么是计价通则,
计价通则是一本融建设项目全过程工程计价技术与管理于一体、通用于建设项目全过程工程计价活动的准则。
二、执行时间
广东省住房和城乡建设厅于2010年2月26日正式批准“印发《广东省建设工程计价依据》的通知” ,要求自2010年4月1日起施行。
该文件明确规定:《广东省建设工程计价依据》包括《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》和《广东省园林绿化工程综合定额》,全省必须统一执行。
摘自(粤建市[2010]15号)
三、出台目的
规范我省建设工程造价计价行为,合理确定和有效控制工程造价,维护建设工程发包与承包双方的合法权益。
—— 摘自【条文1.0.1】
1.一方面规范建设项目工程造价全过程计价行为,另一方面既规范工程量清单计价行为,也规范定额计价行为。
2.通过规范工程计价行为,使建设项目的工程造价得到合理确定和有效控制,从而维护工程发包、承包双方的合法权益。“
四、适用范围
适用于我省行政区域内建设工程计价活动。
1.建设工程,包括建筑与装饰工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程和房屋修缮工程等专业。
2.建设工程计价活动,包括工程量清单编制、概算价编审、招标控制价编审、投标价编制、工程合同价款约定、工程计量与工程价款支付、工程价款调整、竣工结算办理、工程尾款清算、工程计价纠纷处理以及工程计价监管等活动。
——摘自【条文1.0.2】
同时进一步规定: 我省行政区域内全部使用国有资金投资或国有资金投资为主(以下二者简称“国有资金投资”)的建设工程,在编制和核对工程量清单、概算价、招标控制价、预算价或标底价、投标价、合同价、进度款、结算价等工程造价文件时,必须遵守本通则;在编制和核对投资估算、竣工决算等工程造价文件时,应遵守本通则。
——摘自【条文1.0.3】
五、计价原则
建设工程计价活动,必须遵循客观、公平、公正的原则。
第 2 页 共 24 页
——摘自【条文1.0.4】
1.建设工程计价活动,既是工程建设投资,又是工程建设交易活动的价值反映。因此,不仅要客观反映工程建设投资,而且要体现工程建设交易活动的公平、公正原则。
2.要求工程发、承包双方及其委托的工程造价咨询企业在工程计价活动应遵循上述原则。
六、通则特点
(一)体现工程计价各阶段的要求,组织架构形成有机整体。
本通则首先对工程计价的共性问题进行明确,然后根据建设工程不同阶段的工程计价特点作了专门性规定,末尾还增加工程计价的监管、附件与格式。具体表现为各章节、各条文之间按照工程建设的基本顺序承前启后、相互贯通,使本通则形成一个规范工程计价行为的有机整体。
(二)总结工程计价的经验和成果,内容更加全面、丰富。
本通则的内容不仅仅规范建设工程招标投标、竣工结算的计价行为,而且更重要的是,涵盖了建设工程从概算价编制开始到竣工结算办理的全过程工程造价管理,使工程计价内容更加全面,更加丰富。
(三)加强建设工程工程计价管理,体现依法监管
本通则按照由市场竞争形成工程造价的原则,对招标投标市场出现招标人人为压价、投标人恶性低价竞争的不当计价行为予以规范;对建设工程各方开展工程计价活动的资格作出具体的规定;对委托开展工程计价活动进行约束;对工程造价文件的签章提出要求等,体现了在市场经济下,监管不越位,对需要宏观的,监管不缺位。
(四)考虑建筑市场实际情况,维护客观公正的市场秩序
本通则按照发展、完善市场经济的基本要求,对适宜放开的费用,完全交由市场定价,充分放开;对根据国情需要,不允许由市场竞争的费用,则加以。因此,本通则
对措施项目费、管理费、利润等,规定为由投标人自主定价;对安全文明施工费、规费和税金,规定为应单独列项,不得作为竞争性费用。在工程变更、工程量清单错漏、物价波动等风险对工程造价的影响上,较为公平的提出了发承包双方共担风险的规定。
(五)关注建筑市场热点难点问题,确保工程计价更具操作性
针对建筑市场出现“三超”(结算超预算、预算超概算、概算超估算)、“人为压价”、“恶性低价竞争”、“阴阳合同”、“工程优质优价”、“结算难”、“拖欠工程款”等热点难点问题,本通则在相应各个计价环节上,都作出具体的要求和详尽的规定,为解决这些问题提供了技术方案,使条文更具操作性、实用性。
创新要点
(一)健全工程造价管理在建设项目中的作用
1.工程造价管理机构(管理部门)
1.1 工程计价的解释(17.0.2);
1.2 全过程造价监督:
(1)概算价的备案(7.0.15);
(2)招标控制价的投诉受理与备案(8.0.11、8.0.12);
(3)投标价的合理性(不得高于招标控制价,也不得低于成本)(9.0.7);
(4)合同价的约定与调整(10.0.1);
(5)施工合同的备案(10.0.12);
(6)结算价的备案(14.0.14)。
1.3 工程计价纠纷的调解(16.1.2、1.4 工程计价活动的监管(17.0.1、第 3 页 共 24 页
2.工程造价咨询企业
2.1 编制工程量清单(6.0.1);
2.2 编制概算价(7.0.1);
2.3 编审招标控制价(8.0.1);
2.4 编制投标价(9.0.1);
节);
、17.0.9)。
16.217.0.2
2.5 工程计量与支付(11.0.1、11.0.3、12章);
2.6 工程价款调整(13章);
2.7 编制、核对竣工结算(14.0.1);
2.8 办理最终清算款(15.2节);
2.9 工程造价司法鉴定(3.3.6)。
3.工程造价专业人员
3.1 工程量清单、概算价、招标控制价、投标价、结算价等工程造价文件的编制与核对(6.0.1、7.0.1、8.0.1、9.0.1、14.0.1);
3.2 工程造价文件的签章(17.0.8);
3.3 工程计量与支付(11.0.3、12章);
3.4 工程价款调整(13章);
3.5 最终清算款(15.2节)。
(二)丰富建设项目“五价”的真正内涵
完善建设工程计价体系,按照建设程序规定了建设工程计价的价格主线:
概算价 ?招标控制价,预算价 ?投标价 ?合同价 ?结算价
合同价要求必须由发、承包双方在施工合同中约定,维护了施工合同的严肃性。
1.概算价(7章);
2.招标控制价(8章);
3.投标价(9章);
4.合同价(10章、12章);
5.结算价(14章)。
(三)重视概算价编制质量,抑制建设工程“超概”现象
目前,我省既没有概算定额、概算指标等计价依据,也没有概算价的编制办法,造成大部分编制人要不依靠预算定额,要不凭过往类似工程的工作经验进行编制概算价,编制深度达不到要求,编制质量较差,引发概算价或高或低。随着我省国有资金投资建设项目增多,投资额度不断剧增,必须加强建设项目编制概算价质量管理,制定建设项目概算价的编制办法,提高概算价的编制深度,从源头上保证概算价的准确性,杜绝建设项目的“超概”现象。
编制主体(7.0.1);
编制依据(7.0.2);
修改与审批(7.0.9);
调整要求(7.0.12);
准确性和完整性(7.0.14)。
重视概算价编制质量,抑制建设工程“超概”现象
(四)规范建设项目施工招投标的计价行为
自2000年1月1日国家实施《中华人民共和国招标投标法》后,我省使用国有资金的建设项目均依法进行招标。但由于《广东省实施,中华人民共和国招标投标法,办法》的出台,大大淡化了标底,加之我省较早施行工程量清单计价制度,大部分地级市都先后取消了标底,使得招标人无法界定投标人合理报价,也出现人为压价或哄抬标价的不良行为。由于早期社会流行低价中标法招标,而大部分投标人又未具备这一招标办法的正确报价意识,为追求工程中标,不分青黄
第 4 页 共 24 页
皂白,一味低价,引发恶性低价竞争的现象。这些都决定本通则必须制定出规范工程
招标投标计价行为的条文,从而培植健康、发展的招标投标市场。
1.招标控制价(8.0.2、8.0.7、8.0.8,8.0.12);
2.投标价(9.0.2、9.0.7,9.0.10)。
(五)加强施工合同的工程造价管理
现有1999年国家《建设工程施工合同示范文本》其对工程造价的约定较为模糊,对施工过程发生的计量与价款支付、工程变更、现场签证、合同价款调整等情况没有具体的要求,使得施工合同管理缺乏有效依据。我省在《广东省建设工程施工合同范本(2006版)》基础上,按照《建设工程工程量清单计价规范》(50500-2008)的规定,修订出《广东省建设工程标准施工合同》(2009版),明确了施工期间的工程造价管理。本通则正是基于这一环境下,结合2009版标准施工合同的做法,制定了施工合同的工程造价管理相关条文,进一步加强施工合同的工程造价管理。
加强施工合同的工程造价管理
1)合同价的约定,包括依据、时限、内容、形式等(10.0.2、10.0.4);
2)合同价的调整,包括因素、方法、程序、支付及时间(10.0.3、13章);
3)工程计量与支付,包括方式、数额及时间(11章、12章);
4)风险的内容、范围及其调整方法(3.2.14、13章);
5)索赔与现场签证(13.0.6、13.0.7);
6)结算价的编制、核对、支付及时间(14章);
7)质量保证金和金额、预扣方式及时间(15.1节);
8)最终清算款(15.2节);
)争议的解决方法和时间(16章)。 9
此外,还有招标工程的合同约定、合同类型(10.0.2、10.0.4)。
(六)倡导建设工程优质优价,铸造精品工程
为倡导优质工程,铸造精品工程,促进我省建筑业的更快发展,近年来行业强烈呼吁我省应尽快制定优质优价计算办法。根据国家、省对建设工程实行“优质优价”的有关精神,借鉴部分省市的做法,本通则与广东省建设工程综合定额同步制定了工程优质费的计算方法,并做到与《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)相互衔接,提出工程优质费应按合同约定计算,维护了合同的严肃性。但当合同没有约定或约定不明时,应按照广东省建设工程综合定额相应规定计算,树立起广东省建设工程综合定额的权威性。
倡导建设工程优质优价,铸造精品工程
1.工程优质费的计算方法(3.2.8);
2.工程优质费在合同中的约定(10.0.9)。
从我省执行1999年国家《建设工程施工合同示范文本》的情况来看,社会普遍反映存在竣工结算的程序与原则及违约责任、结算价的计量与支付、一审再审、拖延结算、久拖不结等问题,这些问题都在《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500,2008)得到一定程度的解决。本通则在这基础上,借助《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)的做法,结合我省的实际,在竣工结算管理方面,制订了加强竣工结算管理的相关条文,建立健全竣工结算管理机制,维护发、承包双方的合法权益,杜绝工程款的拖欠现象。
(七)完善工程竣工结算的管理制度,杜绝拖欠工程款
1.规定办理竣工结算原则(14.0.1);
2.明确办理竣工结算的当事人(14.0.7):
2.1 编制人:承包人:
2.2 核对人:发包人:
2.3 两者均可委托工程造价咨询企业。
第 5 页 共 24 页
3.制定竣工结算的依据及竣工结算价的计价原则(14.0.2,14.0.6);
4.确立了竣工结算的编制与核对程序(14.0.8,14.0.11);
5.规定了发承包双方办理竣工结算的违约责任(14.0.13、14.0.15,14.0.17);
6.禁止拖延办理竣工结算:
6.1 承包人行为(不递交结算书)(14.0.8);
6.2 发包人行为(一审再审,以审代拖,不审不结)(14.0.9、6.3 发、承包双方的行为 (14.0.10)。
7.竣工结算书的管理(14.0.14):
7.1 向工程造价管理机构;
7.2 竣工验收交付使用的必备文件 。
8.支付(14.0.15,14.0.17):
8.1 方式;
14.0.12);
8.2 时间。
(八)建立起建设项目全过程造价管理机制
1.设计阶段造价管理(7章);
2.招投标阶段造价管理:
2.1 招标:招标控制价(8章);
2.2 投标:投标价(9章)。
3.合同履行期造价管理:
3.1 合同价约定(10章);
3.2 计量与支付(11章);
3.3 索赔与现场签证(13.0.6、3.4 工程价款的调整(13章)。4.竣工阶段结算管理:
13.0.7);
4.1 竣工结算的办理原则(14.0.1);
4.2 竣工结算的计量与支付(14.0.8,14.0.11、14.0.15,14.0.17);
4.3 违约责任(14.0.8,14.0.10、14.0.15,14.0.17)。
5.工程清算期造价管理:
5.1 质量保证金扣留(15.1节);
5.2 最终清算款办理(15.2节)。
6.工程计价争议处理:
6.1 解释机构(17.0.2);
6.2 解决办法(16.1.2);
6.3 工程造价司法鉴定(3.3.6)。
重要条文
3.基本规定
【重要条文】3.2.2 招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础,竣
工结算的工程量按照合同双方当事人在合同中约定应予计量的实际完成的工程量确定。
【说明】本条规定了工程量的作用和确定方法。
招标文件中的工程量清单标明的工程量是招标人根据拟建工程设计文件预计的工程量,不能
作为承包人在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量。招标文件中工程量清单所列的工
程量一方面是各投标人进行投标报价的共同基础,另一方面也是对各投标人的投标报价进行评审
的共同平台,是招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实、信用原则的具体体现。
第 6 页 共 24 页
发、承包双方进行工程竣工结算的工程量应按照经发、承包双方认可的实际完成工程量确定,而非招标文件中工程量清单所列的工程量。此条同时与本通则第6.0.9条相呼
应,进一步明确了招标人或其委托的工程造价咨询人编制工程量清单的责任,体现了权、责对等的原则。
【重要条文】3.2.10安全文明施工费
1.应在工程造价组成中单独列项。
2.按照国家或省(行业)建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。
【说明】本条规定了安全文明施工费的计价原则。
根据《中华人民共和全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律、法规的规定,2005年6月7日,建设部印发了“关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理规定》的通知”(建办[2005]号),将安全文明施工费纳入国家强制性管理范围,规定“投标方安全防护、文明施工措施的报价,不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%”。2006年12月8日,财政部、生产监督管理总扁印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企[2006]478号)第规定:“建筑施工企业提取的安全费用列入工程造价,在竞标时,不得删减”。
《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)根据上述要求作出规定,安全文明施工费用不予竞争。因此,本条规定了措施项目清单中的安全文明施工费应按国家或省级建设行政主管部门或行业建设主管部门的规定费用标准计价,招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠,投标人也不得将该项费用参与市场竞争。
【重要条文】3.2.14 风险费用
1.应按照招标文件或施工合同中约定的风险内容及其范围(幅度)计算。
2.没有明确或约定不明的,风险幅度应按照附件2的规定计算。
3.禁止采用无限风险、所有风险或类似语句规定建设工程风险内容及其范围(幅度)。
【说明】本条规定了工程风险的确定原则。
回顾我国工程造价管理的历史,在早期实施建设工程招标投标时,一直奉行“按实结算”的计价原则,施工中的工程风险基本都由发包人承担,材料、设备涨价了,均按实调整,导致实际竣工结算价与中标价也相差甚远。自从实施工程量清单计价制度后,由于计价方式的改变,使工程造价形成机制发生了巨变,引发了原本应由发包人承担的风险大部分变成了由承包人承担,建筑市场出现了许多不相适应的现象。
可以说,风险是一种客观存在的、可以带来损失的、不确定的状态。它具有客观性、损失性、不确定性三大特性。工程风险是指建设工程在设计、施工、设备调试以及移交运行等项目周期全过程可能发生的风险。本条所指的风险是招投标人在招投标活动中和发、承包双方在履行合同中涉及工程计价方面的风险。
工程施工采用招标方式发包是工程建设交易方式之一,建筑市场应是一个体现交易公平性的市场。实行风险共担和合理分摊原则是实现建筑市场交易公平性的具体体现,是维护建设市场正常秩序的措施之一。
在施工阶段,发、承包双方都面临许多风险,并不是所有的风险都应由承包人无限度承担,而是应按风险共担的原则,对风险进行合理分摊。这就要求应在招标文件或合同中对合同双方各自应承担的风险内容及其风险范围或幅度进行界定和明确,发包人不得要求承包人承担所有风险或无限度风险,也不得转嫁任何风险。
根据国际惯例并结合我省建筑市场的实际,发、承包双方对施工阶段的风险分摊一般遵循如下原则:
1.对于由市场价格波动导致的价格风险,如工程造价中的建筑材料、设备等价格风险,发、承包双方应当在招标文件中或合同中进行合理分摊,明确约定风险的范围和幅度。
根据工程特点和工期要求,承包人可承担5%以内的材料价格风险,10%的施工机械使用费的
第 7 页 共 24 页
风险。
2.对于法律、法规、规章或出台导致工程税金、规费、人工发生变化的风险,应按省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的性调整规定计算,承包人不应承担此类风险。
3.对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险,如承包人的
管理费、利润的风险,应由承包人全部承担。
承包人应根据企业自身实际,结合市场情况,充分考虑这类风险进行自主定价。
【重要条文】3.3.3 建设工程施工过程中,工程发生现场签证事件时,本通则第17.0.7条规定的人选应在其职权范围内,按照合同约定及时办理签证手续,并依据本通则第13.0.7条的规定,区分出人工、材料和施工机械,具体明确签证项目的名称、数量和单价或价格。
【说明】本条规定了工程施工的现场签证要求。
建设工程施工过程中,发生现场签证事件是在所难免的。因此,本条规定了发生现场签证事件时,应按照合同约定及时办理签证手续,并要求在签证时,应列明签证项目的名称、数量和单价或价格,纠正了先施工后签证、虽签证但不明等不当做法,在一定程度上遏制工程造价纠纷的发生。本条与本通则第13.0.7条相呼应,进一步明确了合同双方签证人办理签证的责任和要求。
4.计价元素
【重要条文】4.2.5 材料和设备检验试验费的计算,应符合下列规定:
1.材料和设备费中的检验试验费,是施工企业自行对材料和设备、构配件和建(构)筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用,包括自设试验室进行试验所耗用的材料和设备和化学药品等费用,以及技术革新和研究试制试验费。但不包括依据国家有关法律法规、工程
建设强制性标准和合同约定要求,对具有出厂合格证明的材料和设备进行检验,对涉及建(构)筑物的结构安全、使用功能,对民用建筑工程室内环境污染控制等项目的抽样检测,对进入施工现场的材料和设备、构配件的见证取样检测所发生的费用。
2.根据国家有关法律法规、工程建设强制性标准规定或合同约定,对进入施工现场的材料和设备、构配件见证取样的检验试验费,编制概算价、预算价和招标控制价时,按照广东省建设工程综合定额相应规定计算;工程结算时,除合同另有约定外,按照实际发生的费用计算。
3.除合同价款已包括外,材料和设备的检验试验费,按照实际发生的费用计算,并依下列规定由发包人或承包人承担:
1)材料和设备的检验试验,合格的,检验试验费由发包人承担。不合格的,发包人供应的,检验试验费由发包人承担;承包人采购的,检验试验费由承包人承担。
2)对材料和设备的再次检验试验,合格的,再次检验试验费由发包人承担。不合格的,发包人供应的,再次检验试验费由发包人
承担;承包人采购的,再次检验试验费由承包人承担。
【重要条文】 4.2.6 对地基基础、主体结构、建筑幕墙、钢结构、消防、防雷等工程进行专项检测,其费用由发包人承担,并列入工程建设其他费用的研究试验费内。
【说明】本通则第4.2.5、4.2.6条规定了检验试验费的计收原则。
检验试验费的计收,是近年来困扰着我省建筑市场的热点问题。自从《建设工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规施行后,工程建设项目普遍加大对材料和设备的检验试验力度,检验试验费的内涵和范围发生了变化。因此,根据建设部、财政部印发的《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定,补充、完善了材料和设备费中的检验试验费定义,同时按照《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)的有关规定,将检验试验费划分出必须检验和自愿检验两类,规定其计收办法,并对地基基础、主体结构、建筑幕墙、钢结构、消防、防雷等工程列入专项检测,其发生的费用由发包人承担。
【重要条文】4.2.8 发包人供应材料和设备的工程结算,应按照综合定额的相关规定和基准日
第 8 页 共 24 页
期工程所在地工程造价管理机构发布的工料机价格信息,依照本通则第14.0.2条的有关依据,并考虑本通则第13.0.4条第1点规定的承包人报价浮动因素办理,即实际结算价按照上述规定计算的结算价乘以本通则第13.0.4条第1点规定的承包人报价浮动率计算。
该种情况下,物价涨落等调整合同价款风险由发包人承担,承包人应在含税工程造价中扣减发包人采购供应材料和设备等属于发包人的费用,并将扣减价款按照合同约定退还给发包人。税务机关有规定的,从其规定。
【说明】本条规定了发包人供应材料和设备的工程结算原则。
针对发包人供应材料和设备的工程(即“甲供料”工程,本条规定了这类工程结算要以基准日期工程所在地工程造价管理机构发布的工料机价格信息为定价基准,但应考虑承包人的报价浮动率。同时对这类工程的物价风险、退税问题作出了规定,进一步规范了“甲供料”工程的结算管理,减少结算纠纷。
5.工程计价
【重要条文】5.1.3 合同双方当事人在施工合同约定的计价方法条款无效或没有约定计价方法时,应按照工程量清单计价方法计价。
【说明】本条是对本通则第5.1.1条的补充。
当合同约定的计价方法条款无效或没有约定计价方法时,本条规定了应执行工程量清单计价方法。这一规定,也是我省加大施行工程量清单计价方法的具体体现。
【重要条文】6.0.9 采用工程量清单招标的建设工程,其工程量清单必须作为招标文件的组成部分。
招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业应对工程量清单的准确性和完整性负责。
6.工程量清单
【说明】6.0.9 本条规定了工程量清单在招投标的作用和编制责任。
采用工程量清单方式招标发包,工程量清单必须作为招标文件的组成部分,招标人应将工程量清单连同招标文件的其他内容一并发给投标人。招标人对编制的工程量清单的准确性和完整性负责。投标人依据工程量清单进行投标报价,对工程量清单不负有核实的义务,更不具有修改工程量清单的权力。本通则按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)要求,规定为“工程量清单必须作为招标文件的组成部分”。同时,对编制质量的责任规定得更明确、更具体。工程量清单作为投标人报价的共同平台,其准确性—数量不算错,其完整性—不缺项漏项,均应由招标人负责,如招标人委托工程造价咨询企业编制,责任仍应由招标人承担。至于工程造价咨询企业应承担的具体责任,则应由招标人与工程造价咨询企业通过合同约定处理。
【重要条文】6.0.11 招标人不得将编制工程量清单错漏责任转嫁给投标人,不得在招标文件中要求投标人投标报价时考虑工程量清单以外的缺项漏项、数量错误等内容(属于风险范围内的除外),不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定风险内容。
指导和约束市场
【说明】本条规定了招标人不得转嫁工程量清单错漏责任的风险。
在实施工程量清单计价方法后,由于计价方式的改变,使工程造价形成机制发生了巨变。原本应由招标人承担的风险,许多招标人通过招标文件将风险转嫁给投标人,招投标市场出现了许多由投标人承担工程量清单以外的缺项漏项、数量错误等无限风险、所有风
险现象,严重违反了招投标工作的公平、公开、公正原则,也滋生了工程结算的许多纠纷。因此,本条规定招标人应在招标文件中明确投标人应承担的合理风险内容及其风险范围或幅度,不得在招标文件中要求投标人投标报价时自行考虑工程量清单以外的缺项漏项、数量错误等风险,也不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定风险内容。
15.工程尾款
第 9 页 共 24 页
【重要条文】15.2.6 发包人未按照合同约定时间内支付最终清算款的,承包人可催告发包人支付最终清算款,如双方达成延期支付协议,承包人有权按照本通则第11.0.9条的规定获得延期支付的利息。若该永久工程按照本通则第14.0.17条的规定进行折价或依法拍卖的,承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。
【说明】本条规定了本条规定了发包人未按合同约定支付最终清算款时承包人应采取的措施。
发包人收到最终清算款核对结果后,应按合同约定向承包人支付最终清算款。发包人按合同约定应向承包人支付而未支付的最终清算款,就是拖欠工程款,应承担法律责任。为此,本条对发包人未按合同约定支付最终清算款时承包人应采取的措施依法作出规定。
16.工程计价纠纷处理
【重要条文】16.1.3 工程计价纠纷调解终结后,工程造价管理机构应制作调解书,并
将调解书送交合同双方当事人。合同双方或一方当事人在收到调解书后的第28日内,未申请仲裁或提起诉讼的,工程造价管理机构作出的调解结果,作为处理工程计价纠纷的最终决定,对合同双方当事人都具有约束力。
【说明】本条规定了工程计价纠纷调解书的约束力。
工程计价纠纷调解终结后,工程造价管理机构应制作调解书。但调解书有什么作用、对合同双方当事人的约束力如何,本条规定当事人在收到调解书后的第28日内,未申请仲裁或提起诉讼的,调解书对合同双方当事人都具有约束力。
【重要条文】16.2.12 工程计价纠纷调解成立的,合同双方当事人应就调解成立的事项签署调解协议或者补充合同,并自调解书发出之日起履行调解协议或补充合同。
调解协议或补充合同签署后,提请调解的当事人应将调解协议或补充合同及有关资料报送举行调解的工程造价管理机构备案。
【说明】本条规定了工程计价纠纷调解结果的管理要求。
工程计价纠纷调解成功后,合同双方当事人应怎样对待,如何履行,本条对此作出规定,要求合同双方当事人应签署调解协议或者补充合同,并自调解书发出之日起履行。本条还规定了调解协议或补充合同及有关资料应报送备案的要求。
17.工程计价监管
【重要条文】17.0.4 建设工程计价活动,应当由具备下列条件的单位承担。
1.依法取得工程造价咨询资质的企业;
2.具备3名以上工程造价专业人员(其中不得少于2名造价工程师是注册在本单位的)的建设单位;
3.依法取得建筑业企业资质的施工企业。
具备条件的建设单位和施工单位,既可以单方也可以双方共同开展建设工程计价活动;若不具备条件的,应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业承担。
【说明】本条规定了开展建设工程计价活动资格人的条件。
为保证我省建设工程计价活动的正常进行,必须规范建设工程计价活动的资格条件。根据我省转发《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第107号)通知的要求,本条规定了开展建设工程计价活动资格人的条件,特别对建设单位的资格条件,规定为应具备3名以上工程造价专业人员(其中不得少于2名造价工程师是注册在本单位的)方可进行建设工程计价活动。
17.0.5 同一工程各阶段的工程计价活动,工程造价咨询企业可接受建设工程双方当事人的共同委托,但不得单独接受一方的委托后,又同时接受另一方的委托
3.2 工程造价文件的签章(17.0.8);
17.0.8 工程造价文件封面的签字和盖章,是工程造价文件生效的必备条件。工程造价文件封面的签字和盖章,应符合下列规定,方能生效:
1.编制人是本单位注册现场造价工程师的,由其在编制人栏签字盖执业专用章。
第 10 页 共 24 页
2.编制人是本单位造价员的,由其在编制人栏签字盖专用章;并应经本单位注册现场造价工程师复核,在复核人栏签字盖执业专用章。
3.建设工程当事人必须盖法人单位公章,其法定代表人或其授权人应签字或盖章;工程造价咨询企业必须盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章,其法定代表人或其授权人应签字或盖章。
【说明】本条规定了工程造价文件的生效条件。
【重要条文】17.0.10 建设工程计价活动使用的计算机应用软件和管理系统,应符合国家、省的计价标准和计价规定。
【说明】本条规定了建设工程计价活动使用的计算机应用软件和管理系统的条件。
18.附件与格式
【重要条文】18.1.1 建设工程计价采用统一标准格式。各地级市建设行政主管部门根
据本地区的实际情况,在本通则基础上补充、完善的格式,应报广东省建设工程造价管理总站备案。
【重要条文】18.1.2 招标人在招标文件中提供给投标人投标报价的工程量清单格式,必须符合本通则“18.3.1工程量清单”标准格式的规定,不得随意变改或另行设置表格。其中综合单价分析表采用“18.3.1,6综合单价分析表(三)”格式时,应增补“18.3.1,7主要材料和设备价格表”格式。
【重要条文】18.1.4 招标人应按照本通则“18.3.3招标控制价”标准格式,填制招标工程的招标控制价,不得随意变改或另行设置表格。招标控制价发生调整时,应对调整的原因做出详尽的说明,并重新公布。
【重要条文】18.1.7 投标人未按照招标人提供的工程量清单和符合规定的格式填写单价和合价的,视为此项费用已包含在其他清单项目的单价和合价中。此项费用,在合同履行期间,不予计量与支付;在竣工结算时,不得重新计算。
热点问题:“三超”(结算超预算、预算超概算、概算超估算)
应对条文 :7.0.9、7.0.14、7.0.15、8.0.7
【重要条文】7.0.9 概算价应控制在建设项目立项批准的投资控制额以内;概算价超过投资控制额的,必须修改设计或重新立项审批。概算价一经批准,不得任意修改;确需修改的,建设单位必须报原批准部门重新审批。
【说明】本条规定了概算价的审批原则。
概算价的控制、审批,应遵循国家、省有关规定。如果概算价超过投资控制额,以至于因概算价变化影响项目的经济效益,使经济效益达不到预定收益目标值时,必须修改设计或重新立项审批。
说明7.0.9
【重要条文】7.0.14 概算价不得上调或下浮。
建设单位或受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业应对概算价的准确性和完整性负责。
【说明】本条规定了概算价的管理要求和责任原则。
为避免建设项目超过概算价,应防止建设单位有意抬高或压低概算价,给审批部门以错误信息,因此本条规定建设单位应如实编制概算价,不得对所编制的概算价进行上浮或下调。
本条对概算价的编制质量作出明确、具体的要求。概算价作为建设单位对建设项目投资额度的控制平台,其准确性——数量不算错,其完整性——不缺项漏项,均应由建设单位负责,如建设单位委托工程造价咨询企业编制,责任仍应由建设单位承担。
说明7.0.14
【重要条文】7.0.15 建设项目概算价经批准部门批准后的15日内,建设单位应将概算价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查。
【说明】本条规定了概算价的备查事项。
第 11 页 共 24 页
为加强对概算价的管理,本条建立了概算价备查制度,规定建设项目概算价一经批准,建设单位应在批准后的15日内,将概算价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查。
说明7.0.15
【重要条文】8.0.7 国有资金投资的建设工程,应在招标文件中明确编制招标控制价必须采用工程量清单计价方法。
招标控制价超过批准的概算价时,招标人必须将其报原概算价批准部门重新审批。投标人投标文件中的投标价高于招标控制价的,其投标文件应予以拒绝。
【说明】本条规定了国有资金投资的建设工程的计价方法。即国有资金投资的工程项目,不分工程建设项目规模,均必须采用工程量清单计价。
说明8.0.7
本条规定了国有资金投资的建设工程使用招标控制价的原则。“招标控制价超过批准的概算价时,招标人应将其报原概算价审批部门重新审批”。因为我国对国有资金投资项目的投资控制实行的是概算价控制制度,项目投资原则上不能超过批准的概算价。因此,在工程招标发包时,当编制的招标控制价超过批准的概算价时,招标人应当将其报原概算审批部门重新审批。
“投标人的投标报价高于招标控制价的,其投标应予以拒绝。”根据《中华人民共和国采购法》第二、四条的规定,财政性资金投资的工程属采购范围,采购工程进行招标投标的,适用招标投标法。《中华人民共和国采购法》第三十六条规定:“在招标采购中,出现下列情形之一的,应予废标„„(三)投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。”国有资金投资的工程,其招标控制价相当于采购中的采购预算价。因此本条根据采购法第三十六条的精神,规定在国有资金投资工程的招投标活动中,投标人的投标报价不能超过招标控制价,否则,其投标文件将被拒绝。
规范建设项目施工招投标的计价行为
1.招标控制价(8.0.2、8.0.7、8.0.8,8.0.12);
2.投标价(9.0.2、9.0.7,9.0.10)。
热点问题:人为压价
应对条文:8.0.10、8.0.11、8.0.12
【重要条文】8.0.10 招标控制价不得上调或下浮。
招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业应对招标控制价的准确性和完整性负责。
【说明】本条规定了招标控制价的管理要求和责任原则。
【重要条文】8.0.11 投标人发现招标人公布的招标控制价未按照本通则和国家、省有关计价规定编制的,应在开标10日前向招标人提出书面意见,招标人应及时据实调整,并在开标7日前重新公布。投标人经复核认为招标控制价仍然有误的,应在开标5日前向工程所在地招投标监督机构或(和)工程造价管理机构投诉。招投标监督机构应会同工程造价管理机构予以处理,发现确有错误的,应责成招标人及时修正。
【重要条文】8.0.12 招标人应按照建设工程工程量清单计价规范和省有关规定在发出招标文件后的10日内,将招标控制价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查。招标控制价未按时报送备查的,不予受理招标文件备案。
热点问题:恶性低价竞争
应对条文:9.0.7、9.0.9
【重要条文】9.0.7 投标人必须执行建设工程工程量清单计价规范的强制性规定,并按照招标人在招标文件中提供的工程量清单和表格自主报价。
投标人的投标价不得高于招标控制价,也不得低于企业自身成本。
9.0.7【说明】
第 12 页 共 24 页
1.必须执行国家标准的强制性条文。《中华人民共和国标准化法》第十四条规定:“强制性标准,必须执行”。《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号)第三条规定:“工程项目强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设强制性条文”。因此,投标人必须严格执行国家标准的强制性条文。
2.投标报价不得高于招标控制价,也不得低于企业自身成本。主要依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)第4.2.1条规定“投标人的投标报价高于招标控制价的,其投标应予以拒绝。”和《中华人民共和国招标投标法》第三十三条规定:“投标人不得以低于成本的报价竞标”而制定的。
【重要条文】9.0.9 投标人对招标人的任何优惠(或降价、让利等),均应反映在投标价中的工程量清单具体项目或其综合单价的报价上,不得采用以投标总价金额方式对招标人作出任何优惠(或降价、让利)等。
【说明】本条规定了投标人投标总价的填报原则。
工程优质优价
应对条文:10.0.9
【重要条文】10.0.9 合同双方当事人可在合同中约定文明工地增加费、工程优质费。约定文明工地增加费、工程优质费的,应在合同中明确文明工地增加费、工程优质费的计算方法。
【新增条文】第67条“工程优质费”。
【说明】该条分为第67.1款“工程优质费的约定”、第67.2款“工程优质费计提与支付”两款,对工程优质费的计算标准做出规定,分别为国家级优质奖5%,省级优质奖3%,市级优质奖1%。
【说明】本条规定了文明工地增加费、工程优质费的计算方法。
热点问题:阴阳合同
应对条文:10.0.12
阴阳合同的解决措施
【重要条文】10.0.12 施工合同签订完毕,发包人必须在办理施工许可证前,将施工合同一式两份报送工程所在地建设行政主管部门备查(其中一份报送工程造价管理机构)。出现后续补充协议、会议纪要等合同文件的,必须在完成合同文件后的15日内,将该合同文件按照前述要求报送备查。
阴阳合同的解决措施
热点问题:拖欠工程款
应对条文:12.3.5、14.0.17、11.0.10
【重要条文】12.3.5 发包人未按照合同约定支付进度款的,承包人应及时向发包人发出要求支付的通知;发包人收到通知后仍不按要求支付的,可与承包人协商签订延期支付协议,经承包人同意后可延期支付,承包人有权按照本通则第11.0.9条的规定获得延期支付的利息。
12.3.6 发包人未按照合同约定支付进度款,合同双方当事人又未达成延期支付协议,导致无法施工的,承包人可停止施工。发包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并向承包人支付合理利润。
【重要条文】14.0.17 发包人未按照合同约定时间内支付竣工结算款的,承包人可催告发包人支付竣工结算款,如双方达成延期支付协议,承包人有权按照本通则第11.0.9条的规定获得延期支付的利息。发包人在收到竣工结算支付证书后的56日内仍未支付竣工结算款,合同双方当事人又未达成延期支付协议的,除法律另有规定外,承包人可与发包人协商将该永久工程折价,也可直接向人民申请将该永久工程依法拍卖。承包人就该永久工程折价或拍卖的价款优先受偿。
14.0.17【说明】
同约定的竣工之日起计算。
第 13 页 共 24 页
11.0.10【说明】
为杜绝拖欠工程款现象,本条对发包人未按合同约定支付竣工结算价款时承包人应采取的措施作出具体规定,其主要法律依据如下:
热点问题:结算难
应对条文:14.0.8,14.0.9,14.0.10
【重要条文】14.0.8 承包人应根据合同的约定,按照建设工程工程量清单计价规范的规定编制完成竣工结算书,并在提交竣工验收申请报告的同时向发包人递交竣工结算书和竣工结算支付申请。
【说明】本条规定规定了承包人编制、递交竣工结算书的原则,以及违约责任。
【重要条文】14.0.9 发包人应在收到承包人递交的竣工结算书和竣工结算支付申请后,根据合同的约定,通知现场造价工程师按照建设工程工程量清单计价规范的规定核对竣工结算书,并向承包人提出完整的核对意见。
除合同另有约定外,发包人在收到竣工结算书后的28日内,现场造价工程师不核对
竣工结算书或未提出核对意见的,视为承包人递交的竣工结算书已被认可,发包人应向承包人支付工程结算款。
【说明】本条规定了发包人办理竣工结算的责任。
【重要条文】14.0.10 承包人应在收到现场造价工程师的核对意见后,按照合同约定时间内对核对意见予以确认。同意核对意见的,应在修改竣工结算书后,再次递交竣工结算书;现场造价工程师应对再次递交的竣工结算书再次核对。不同意核对意见的,应及时提出异议。
除合同另有约定外,承包人在收到现场造价工程师提出的核对意见后的28日内,不确认也未提出异议的,视为现场造价工程师提出的核对意见已被认可,竣工结算办理完毕。
热点问题:算术性错误
应对条文:9.0.10、10.0.6、13.0.9
【重要条文】9.0.10 投标人投标文件实质响应招标文件要求,但其投标价出现细微算术性错误,导致其实际总造价与投标总价金额不一致时,除招标文件另有约定外,招标人、投标人应按照国家、省有关规定予以修正。
【重要条文】13.0.9 合同履行期间,出现本通则第9.0.10条规定修正承包人投标价的算术性错误,且引起工程价款增减的,合同双方当事人应按照本通则第10.0.6条规定
调整工程价款。
【说明】本条规定了承包人投标价算术性错误调整工程价款的原则。
热点问题:招标文件处于什么位置,
应对条文:10.0.11
【重要条文】10.0.11 实行招标的建设工程,合同双方当事人签订的施工合同不得违反招、投标文件中有关工期、造价、质量等方面的实质性内容。出现下列情形的,应遵循下列规定:
1.当中标人投标文件与招标文件不一致的,应以中标人投标文件为准;
2.当施工合同与招标文件不一致,且合同双方当事人没有违反招标文件中有关工期、造价、质量等方面实质性内容的实际行为的,应以施工合同为准;
3.当后续补充协议、会议纪要等合同文件与施工合同不一致,应以后续合同文件为准。
【说明】实行招标的建设工程,合同约定不得违背招投标文件中关于工期、造价、资质等方面的实质性内容。但有时难免会出现招标文件与中标人的投标文件不相一致的情况,因此,本条规定了招标文件与中标人的投标文件不一致时,应以投标文件为准。
从建设工程招投标的法律关系来看,招标文件为要约邀请,投标文件为要约,中标通知书为承诺。可见,在签订建设工程合同时,当招标文件与中标人的投标文件有不一致的地方,应以投标文件为准。
【说明】从施工合同的法律效力来看,施工合同不包括招标文件,这与FIDIC合同条件、国
第 14 页 共 24 页
家合同文本是相一致的。施工合同若包括招标文件,两者出现不一致时,根本无法解释。招标文件的合同条款仅仅是招标阶段的要约条款,不具备合同约束力。只有当合同双方当事人签订了合同,合同才对双方具有约束力。在签订建设工程合同时,只要合同双方当事人没有违背招标文件中有关工期、造价、质量等方面实质性内容,可以对招标文件的合同条款作出适当修改。
工程在实施过程中,由于种种原因,有时合同一方会对合同条款提出补充和改变。当出现这一情形时,应以时间后者为准。
健全工程造价管理在建设项目中的作用。
丰富建设项目“五价”的真正内涵。
重视概算价编制质量,抑制建设工程“超概”现象。
规范建设工程施工招投标的计价行为。
加强施工合同的工程造价管理。
倡导建设工程优质优价,铸造精品工程。
完善工程竣工结算的管理制度,杜绝拖欠工程款。
建立起建设项目全过程造价管理机制。
第 15 页 共 24 页
下面红色部分是赠送的总结计划,不需要的可以下载后编辑删除~2014
年工作总结及2015年工作计划(精选)
XX年,我工区安全生产工作始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以落实安全生产责任制为核心,积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动,一年来,在工区全员的共同努力下,工区安全生产局面良好,总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况
(一)认真开展安全生产大检查,加大安全整治力度。
在今年的安全生产检查活动中,工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录,同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前,工区先后共开展各类安全检查71次,查出事故隐患点22处,均进行了闭环处理。通过检查活动,进一步夯实了工区的安全生产基础。
(二)顺利完成保电专项工作。
本年度工区共进行专项保电工作10次,累计保电天数达到90余天,通过工区全员的共同努力,顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。
(四)工作票统计及其他工作情况。
截止11月15日,我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张,其中第一种工作票 24张,含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%,执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次,线路跳闸率为0次/(百公里?年)。
第 16 页 共 24 页
(四)安环体系标准化建设
本年度在公司统一的部署下,工区积极参与安环体系标准化建设工作,先后派员参加安环体系标准化培训2次,迎接公司开展安环体系内审工作三次,先后审查出问题共计20余处,先后进行了闭环整改。截止日前,工区已初步建立起了标准化安环工作体系,
在今后工作中,工区将进一步完善各项工作流程,努力确保体系工作符合外审相关要求。
(五)强化安全生产责任制的落实。工区高度重视安全生产工作,根据年初制定的安全工作目标,按照公司统一要求,工区各级人员均签订安全生产责任书,强化各级人员安全责任意识,一级一级,层层抓落实。建立和完善安全生产责任体系,严格执行安全生产规程、规范和技术标准,加大安全投入,加强基础管理,加大安全培训教育力度。努力实现工区安全工作规范化管理。
(六)加强安全生产教育培训工作,着力增强安全防范意识。为了进一步加强全区安全防范意识,提高安全技能,我们先后制定并顺利实施了《XX年工区安全技能培训计划与方案》、《XX年“安全生产月”活动实施方案》,明确了活动的指导思想、活动主题、活动时间、活动组织形式和要求。组织开展安全生产岗位资格,安全技术和安全管理培训,突出抓好一线青工和安全责任人培训教育,着力提高安全意识,不断增强自身安全技能培训,提高工区安全生产管理水平,实现安全生产。工区组织培训一线员工百余人次,先后组织工区所有生产人员参加《安规》培训以及登高架设取证以及复审培训工作,并对其进行考核,不合格者要求重新培训学习,考核合格后后方能上岗作业。对新进员工做好三级安全教育,特别是岗位培训,安全教育培训,并对其进行严格考核合格后方能上岗作业。
(七)加强安全生产应急管理工作,提高预警防范和处置事故灾难的能力。突出预防为主,着力做好事故超前防范的各项工作,这是我工区安全生产工作的重要方针。一年来,我工区不断完善安全生产应急预案,加强各类事故以及可能危及安全生产的自然灾害的预测、预报、预警、预防工作的同时,进一步强化应急救援队伍的管理,建立应急值班制
度,提高突发事故处置能力。工区举行了XX年迎峰度夏应急演练,有效提高了工区应急处置能力。先后完成XX年迎峰度夏,防汛保供电等任务。
二、存在的主要问题
(一)施工线路遗留问题较多,线下遗留树木和违建房屋不断增多,处理复杂。
(二)电力设施破坏、线下施工、异物等时刻威胁着线路的安全运行。施工周期较长的线下作业项目日益增多,各种超大机械施工较多,给线路运行造成很大的隐患,由于很难与施工方签订安全协议,工区在处理此类事件的时候很被动,各种隐患不在预控之中。
截止目前,工区共存在线下施工点22处,为保证线路安全运行,与施工方签订施工协议书3处,下发施工安全告知书13份,张贴警示标志共计5处。
(三)工区员工的安全意识、理论技能水平有待提高。随着线路的日益增多,生产任务繁重,我工区青工人数偏少且安全素质有待提高,对工区的安全生产提出了严峻的考验。
第 17 页 共 24 页
三、2015年安全生产工作思路下一年,我工区将继续坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。强化安全生产管理和监督,建立安全生产长效机制,遏制安全事故,推动工区安全生产进一步持续好转。为此,我们将突出“四抓”做好安全生产工作。
一是抓基层基础。按照“重基层、打基础、强监管”的工作思路,建立完善工作制
度、设置基础台帐、健全监管网络,充分发挥安全监管职能,使安全生产关口前移、重心下沉,筑牢安全生产第一防线。 二是抓隐患治理。切实加强和解决安全生产薄弱环节和突出问题,坚持隐患排查治理活动常态化,针对工区安全生产工作的新情况、新问题,及时完善监管办法,落实监管措施,做到月月普遍排查,每周重点排查,真正把事故隐患消灭在萌芽状态。 三是抓重点防范。重点要放在线下作业大型机械的监管,防范线路外力破坏,积极争取主动,努力使各种线下外部作业项目完全处于工区的可控状态之中,强化隐患排查,落实整改措施,及时消除安全隐患,确保安全。
四是抓宣传教育。加强警示教育,对典型安全生产违章行为及时曝光,加强学习,狠抓违章治理,增强所有人员安全生产制度观念和自我保护意识,形成人人重视安全、关注安全、防范事故的良好氛围。
时间飞逝,转眼xx年年关已到,我到xx公司也有一年时间了。这是紧张又充实的一年,xx见证了我从无到有。从今年三月八号进公司以来的一年,对我来说是一个成长的过程,我从一名经验浅薄的应届生,逐渐成长为一名具备一定专业知识的采购职员。面对这一年,xx公司所有人齐心协力,同心同德,克服了今年市场经济低迷的困难,使公司产品推陈出新,这是值得我们骄傲的。为我们克服了困难,经受住了考验而骄傲自豪。
年初,我以应届生身份来xx公司实习,这是我从学校走向社会的第一步,是人生道路上一个很重要的起点。众所周知采购部是公司业务的后勤保障,是关系到公司整个销售利益的最重要环节,所以我很感谢公司和领导对我的信任,将我放在如此重要的岗位上。回首这一年,我在xx的取得的进步都历历在目,每一个进步都值得我骄傲。正是因为有了一个良好的平台和一群可爱的同事,才使我能够快速适应工作,一步步走向成熟。
工作中有苦也有乐,但更多的是收获,这一年的工作我受益匪浅。古人云:“纸上得来终觉浅,要知此事必躬行”。对我们应届生来说刚走上工作岗位是理论与实践相结合的学习,把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识。转眼已经一年。就这一年的工作我做一个简单的总结,汇报我在xx公司一年来取得的成绩以及自己的不足。
一、个人成长方面:
1、心态转变。学校的生活养尊处忧,无需我们担忧某些问题,学校三点一线的生活,学习跟得上就可以,而在工作当中就不然,工作中,我们要考虑如何提高工作效率,怎样处理与上级领导、同事的关系,还有在工作当中的不尽人意等事情,这些都要我们以一颗平常心去对待,及时的转变心态会让我们工作更加顺利。
第 18 页 共 24 页
2、计划做事。有了明确的计划,目标才清晰,以至于在工作中不会茫然。在采购部工作的一年中,我每天都整理工作日志,记录下我要做的事情,然后再总结一下完成状况,日志看似平常,但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改变了我刚开始工作缺乏系统和逻辑性的缺点。
3、处处留心皆学问。这是我毕业的时候导师对我讲的一句话,对这句话并没有给我多说什么,但在工作当中我深有体会,初到采购部我把仔细阅读以往的采购合同。在整理过程中我仔细的看了一下采购合同的内容,这为我以后的修改合同起到了很大的帮助,我可以直接套用以前的合同范本,这个结果直接归为我的留心。在生活中只要你留心处处都
有学问在,不要总是期盼别人告诉你怎么去做,应该学会思考自己应该怎样去做,留心别人怎么做。
4、不以事小而不为。做大事小事有不同的阶段,要想做大事,小事情必须做好。这是我急需知识和经验的阶段,做一些繁琐的小事情,很有必要。工作中我努力做好每一个细节,但我并没有感到烦,而是把它当作我素质培养的大讲堂,正因为这些小事情改变了我对工作的态度。小事情值得我去做,事情虽小,可过程至关重要。在xx有一群乐于帮助我的同事,在工作过程中,我虚心求教,同事也不吝啬热情帮助。从最简单的电子元器件,到产品特征、市场情况,让我在找到了学习了方向,使我更有针对性地提高自己的工作能力。
5、认识的提高。以前我只泛泛认为采购就是买东西,简单的金钱与物质的交易,只要价格合适、质量过关那就可以。通过工作才知道其实不然,这个简单的买卖关系并不简单。保证适时适地适质适价都是采购过程中必须满足的要求。进入xx,我首先思想上转变了原来不正确的观念,在思想上和工作职责要求相统一。特别采购是公司供应链中一个非常重要的环节,要求我们以满足市场和生产需求为准绳,任何错误都有可能造成经济损失。所以说采购岗位需要的是完美的人,是有根据的。我自觉自己离要求还有很远,但是我一步步向这个方向靠近。我会通过自己的努力成为一名优秀的采购工作者。
二、工作方面:
自入职以来,在公司和部门领导的悉心指导下,在部门同事的言传身教下,我很快融入xx公司。从基本的物料库存查询开始,到下订单,收货入库等工作都很快上手。
要说这一年积累的经验,我首先学会的是核价,不管采购任何一种物料,在采购前应熟悉它的价格组成,了解你的供应商所生产成品的原料源头价格,为自己的准确核价打下基础。这样谈判时,做到知已知彼,百战百胜。现今的社会是一个电子化的社会,作为采购人员要由不同的方面收集物料的采购信息,地域差别等。只有了解了市场,才真正了解了所需产品的价格定位,为采购活动做好先期准备。
公司内部的沟通很重要,特别像我一样,刚进公司的新人来说,尤为重要。八月份公司xxx项目采购任务下来了,这个项目在钣金件以及一些电子元器件方面有特殊的要求。刚开始我并未发现有这个的情况,等订单下了以后,问题才从供应商处反馈到我这里,我即使和已调任其他部门的前任同事沟通,才逐渐解决了这些问题。没了解清楚我就做出了决定,后果是非常严重的,所幸此次并未造成经济损失和生产的延误。这个事情让我明白沟通很重要,只有在有把握的情况下才做决定,才不会造成损失。
第 19 页 共 24 页
xx对产品质量严格把关在业内是出名的。成品的合格率一个重要因素就是采购材料的品质是否达到产品要求。材料合格率、以及售后服务都属于质量范围。我们对物料的要求高了,就是对供应商的要求高了。例如包装问题,有的供应商任务包装有瑕疵不会影响产品质量,但对我们来说,不能够以点盖面,特别是对电子产品来说,任何细小的瑕疵都有可能影响品质。我晓之以理、动之以情,使有不同观点的供应商改变了不正确的看法。xxxx电子有限公司,是我们公司在接插件方面的主要供应商,原来因为我们在那里采购产品的系列多、供应产品多而杂,在来料准确率上存在这一定问题。但后来通过采购、品质的联合改善以及供应商自身的努力,在每个品种的物料上贴标示,包括我司物料代码和
规格名称、数量、生产日期等内容,来料不合格情况基本杜绝,而且标签还方便了我们检验和仓库入库,一举两得。这只是一个典型的例子。在更新供应商和品质方面沟通下,在我负责的供应商里电子元器件到货不合格率降低到1%以下,钣金结构件到货合格率达到90%,没有对生产正常进行造成延误,也没有增加我们的采购成本。
采购成本的控制对任何公司来说都是很重要的,在采购过程中我不仅要考虑到价格因素,更要最大限度的节约成本,做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作,明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本,不管是哪个环节,我们都会认真研究,商讨办法。我们采购部遵循按照订单计划量向供应商下订单的原则,除却必要的余量,在满足供应商最少采购量的原则下,尽量不造成库存积压。避免因为库存造成公司经营成本的积压。同时不断正对市场变化寻找更优秀的供应商,例如,我司xxx项目的双头预置网线,采购成本一直较高,而且原供应商制作方法落后造成偶有不合格现象。十一月,我寻找到xxxx电子有限公司,经商谈发现此公司加工方法较原供应商先进,而且能够降低此网线25%的采购成本,从原2.0元/pcs降低到1.5元/pcs。十一月由xx电子供应的xx项目一个批次和xxx项目两个批次的双头预置网线,合格率达到100% 。降低了xx项目的采购成本,而且更加完善了产品品质。今年下半年金属价格开始回落,我及时和供应商联系,使我司分频卡等项目用的铜柱采购成本降低了15%;还有xxx项目金属外壳通过更换供应商等措施,价格下降了20% 。如何保障生产的正常供给,同时降低成本、保证来料质量是采购部每天都思考的问题。在部门领导的带领下,我们推陈出新,不断优化供应商资源库,根据技术工程师选型要求,及时反馈市场情况。身在采购部,确实感到很大的压力,同时也是动力,有压力才促使我不断去学习,跟进市场的发展,这对我个人经验积累是有很大帮助的。
三、存在不足: 我渴望通过自己的不懈努力和奋斗为xx多做一些贡献,但离领导及同事对工作的要求还存在一定的距离。譬如我的产品知识、工作系统性、逻辑性还不能完全达到采购岗位的要求;对市场变化的应变能力较低。面对以上不足,今后,我一定认真克服,发扬成绩,向先进学习,加强与领导和同事沟通交流,自觉把自己置于同事监督之下,刻苦学习、勤奋工作,认真查摆、分析、总结自己的各项不足,以最佳的工作状态努力完成各项工作任务,做一名合格的xx员工并完成从采购到优秀采购的进步。
最后,感谢公司所有领导和同事,我有今天的进步离不开大家的帮助和支持,是他们的协同和支持使我成功。总之,xxxx年我会以一颗感恩的心,不断学习,努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异,让事业充满生机和活力!我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待我的工作,追求完美,创造卓越!和大家一起齐心协力,从新的起点开始,迈向成功!
第 20 页 共 24 页
下面是赠送的合同范本,不需要的可以编辑删除~~~~~~
教育机构劳动合同范本
为大家整理提供,希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师,双方本着友好合作精神,自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )
四、受聘方的薪金按小时计,全部以人民币支付。
五、社会保险和福利:
1.聘方向受聘方提供意外保险。(另附2 )
2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。
六、聘方的义务:
第 21 页 共 24 页
1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。
2.对受聘方提供必要的工作条件。
3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。
4.按时支付受聘方的报酬。
七、受聘方的义务:
1.遵守中国的法律、法规,不干预中国的内部事务。
2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定,接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。未经聘方同意,不得兼任与聘方无关的其他劳务。
3.按期完成工作任务,保证工作质量。
4.遵守中国的宗教,不从事与专家身份不符的活动。
5.遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。
八、合同的变更、解除和终止:
1.双方应信守合同,未经双方一致同意,任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。
2.经当事人双方协商同意后,可以变更、解除和终止合同。在未达成一致意见前,仍应当严格履行合同。
3.聘放在下述条件下,有权以书面形式通知受聘方解除合同:
a 、受聘方不履行合同或者履行合同义务不符合约定条件,经聘方指出后,仍不改正的。
b 、根据医生诊断,受聘放在病假连续30天不能恢复正常工作的。
4.受聘方在下述条件下,有权以书面形式通知聘方解除合同:
a 、聘方未经合同约定提供受聘方必要的工作条件。
b 、聘方未按时支付受聘方报酬。
九、本合同自双方签字之日起生效,合同期满后即自行失效。当事人以方要求签订新合同,必须在本合同期满90天前向另一方提出,经双方协商同意后签订新合同。受聘方合同期满后,在华逗留期间的一切费用自理。
第 22 页 共 24 页
十、仲裁:
当事人双方发生纠纷时,尽可能通过协商或者调解解决。若协商、调解无效,可向国家外国专家局设立的外国文教专案局申请仲裁。
本合同于_________ 年_________ 月_________ 日在_________ 签订,一式两份,每份都用中文和_________ 文写成,双方各执一份,两种文本同时有效。
聘方(签章)_________
受聘方(签章)_________
签订时间: 年 月 日
二手房屋买卖合同范本由应届毕业生合同范本
卖方:_______________(简称甲方)
身份证号码:_____________________
买方:_______________(简称乙方)
身份证号码:_____________________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。
第二条 上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。
第三条 付款时间与办法:
第 23 页 共 24 页
1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付
首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人
民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在
缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支
付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款
人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使
用,并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条 税费分担甲乙双方应遵守国家房地产、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。
第六条 违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条 本合同主体
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第 本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。
第九条 本合同一式份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。
第十条 本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条 双方约定的其他事项:
第 24 页 共 24 页
出卖方(甲方):_________________ 购买方(乙方):__________________
身份证号码: __________________ 身份证号码: ___________________
地 址:___________________ 地 址:____________________
邮 编:___________________ 邮 编:____________________
电 话:___________________ 电 话:____________________
代理人(甲方):_________________ 代理人(乙方): _________________
身份证号码: ___________________ 身份证号码: ___________________
鉴证方:
鉴证机关:
地 址:
邮 编:
电 话:
法人代表:
代 表:
经 办 人:
日 期: 年 月 日
鉴证日期:_______年____月____日
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- 99spj.com 版权所有 湘ICP备2022005869号-5
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务