招标文件实施稿例文

坤城花园2＃住宅楼土建工程

招标文件

上册

招标编号：NBG05—11—01 招 标 人：西安坤城地下空间开发有限责任公司 招标机构：陕西北方招标有限公司 二OO五年十一月 总 目 录 上册 第一章 投标须知及投标须知前附表 一、投标须知前附表 二、投标须知 三、投标文件电子版 第二章 建设工程施工合同（示范文本） 一、协议书 二、通用条款 三、专用条款

第三章 工程建设标准 第四章 图纸

第五章 投标文件表格格式

下册

第六章 工程量清单

一、目录 二、填表须知 三、清单总说明

四、发包人暂定价主要材料设备价格表 五、投标人自主报价主要材料设备价格表 六、分部分项工程量清单 七、措施项目清单 八、其他项目清单 上册 第一章 投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表 二、投标须知 （一）总则 （二）招标文件 （三）投标文件的编制 （四）投标文件的提交 （五）开标 （六）评标定标 （七）合同的授予 （八）附则

三、投标文件电子版

一、投标须知前附表

序号 条款号 1 2 3 4 1.1 1.1 1.1 1.1 内 容 工程名称 建设地点 建筑规模 承包方式 说明与要求 坤城花园2＃住宅楼土建工程 西安市西影路东段 栋数：1栋。剪力墙结构。地下1层，地上28层，总建筑面积29745㎡。 固定单价承包 符合国家GB50300-2001各项《建筑工程质5 2.1 质量标准 量统一验收标准》合格等级，并出据合格等级各项资料。 6 2.2 招标范围 图纸、招标文件、清单文件及相关文件规定的全部内容。 邀请招标 施工总工期：630日历天。 自筹资金 房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质7 8 9 招标方式 2.3 3.1 工期要求 资金来源 10 4.1 投标人资质等级要求 施工企业，项目经理二级及以上资格。 11 4.2 资格审查方式 资格后审 时间：自2005年12月21日 12 5.1 发标会时间、地点 地点：西安交通信息大厦会议室 时间：2005年12月22日 地点：建设方会议室 13 8.1 答 疑 参加单位：招标人、招标代理机构、设计院、清单编制单位、投标人 14 13.1 工程计价方式 综合单价法。按（2004）《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》计价。

15 16 17 15.1 16.1 17.1 投标有效期 投标保证金金额 90日历日（从投标截止之日算起） 总额20万元人民币(支票、汇票) 投标人的替代方案 本工程不允许提交替代方案 文本投标文件正本1份，副本2份；电子版本2份；18 18.1 投标文件份数 中标单位另交3份文本投标文件副本。 投标文件提交地点地点：西安市建设工程交易中心（朝阳门）三楼 时间：2006年1月9日9:30时前 开标时间：2006年1月9日9:30时 19 21.1 及截止时间 20 25.1 开 标 地点：西安市建设工程交易中心（朝阳门）三楼 21 31.3 评标定标方法 合理低价评标法（市建发【2005】201号文件） 投标人提交合同金额10%的银行保函，招标22 35.1 履约担保和支付担保 人提供相同金额的支付担保 二、投标须知 （一）总则 1、工程说明 1.1本招标工程项目说明： 序号 1 名称 工程名称 工程内容 坤城花园2＃住宅楼土建工程 西安市西影路东段 栋数：1栋。剪力墙结构。地下1层，地上28层，总建筑面积29745㎡。 4 承包方式 固定单价承包 2 建设地点 3 建筑规模 1.2本工程招标采用委托招标方式：

招标人（建设方）西安坤城地下空间开发有限责任公司通过委托陕西北方招标有限公司进行招标，选定承包人。

2、招标范围

2.1本招标工程项目的质量要求：符合国家GB50300-2001各项《建筑工程质量统一验收标准》合格等级，并出据合格等级各项资料。

2.2本招标工程项目的招标范围为：图纸、招标文件、清单文件及相关文件规定的全部内容。

2.3本招标工程项目的工期要求为：施工总工期：630日历天。 3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源为自筹资金。 4、合格的投标人 4.1投标人资质等级要求为：房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质施工企业，项目经理二级及以上资格。 5、踏勘现场 5.1招标人将在2005年12月22日，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。 5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 6、投标费用 6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 （二）招标文件 7、招标文件的组成 7.1招标文件包括下列内容： 第一章 投标须知前附表及投标须知 第二章 建筑工程施工合同（示范文本） 第三章 工程建设标准 第四章 图纸

第五章 投标文件表格格式 第六章 工程量清单（单独装订）

7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.4发标时，随招标文件一并发给各投标人“招标文件电子版（光盘）”一套。盘中已刻录了招标文件中的第五、六章的全部内容及表格。其中招标人提供的清单数量及材料暂定价已在相应表中锁定。各投标人应无条件的使用招标文件电子版中所设定的表格。

8、招标文件的澄清 8.1投标人若对招标文件及图纸疑问： 投标人应于2005年12月22日在建设方会议室参加答疑会，以书面的形式向招标人提出澄清要求。招标人将于投标截止时间7日内以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 9、招标文件的修改 9.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。 9.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后当日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4根据投标工作进展实际情况，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语言文字。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1投标文件由商务标和技术标两部分组成。 11.2商务标部分主要包括下列内容： （1）法定代表人身份证明书； （2）投标文件签署授权委托书； （3）投标函； （4）投标函附录； （5）投标保证金交存凭证复印件； （6）营业执照副本复印件； （7）资质证书复印件； （8）项目经理证复印件； （9）安全生产许可证 （10）对招标文件及合同条款的承诺及补充意见； （11）工程量清单计价表（封面）； （12）投标报价说明； （13）报价表（表1—表10）； （14）投标文件电子版。 11.3技术标（施工组织设计）主要包括下列内容； （1）、确保工程质量的技术组织措施； （2）、确保安全生产的技术组织措施；

（3）、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施； （4）、确保工期的技术组织措施； （5）、施工方案和项目经理部组成人员； （6）、施工机械配备和材料投入计划； （7）、施工进度表或施工网络图； （8）、劳动力安排计划及劳务分包情况表；

（9）、施工总平面布置图；

（l0）、新技术、新产品、新工艺、新材料应用； 12、投标文件格式

12.1 投标文件包括本须知第11、12和13条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。投标文件应使用标准A4纸打印。

12.2投标文件电子版是投标文件重要组成部分。投标人在提交投标文件时，应同时提供其投标文件电子版。投标文件电子版应装入密封的商务标正本标袋内。 13、投标报价 13.1本工程的投标价采用综合单价法进行计价。 13.2投标报价为投标人充分考虑招标文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际，根据自身的情况自主报价。 13.3投标人的投标报价，应是施工图纸、清单文件、招标文件、合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。 13.4本招标工程的施工地点：西安市西影路东段，投标人投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、保险费和投标单位必须的其它费用以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用 13.5投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因投标人对招标文件疏忽或误解，或因对施工现场，施工环境，市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由投标人负责。 13.6凡本招标文件要求（或允许）及投标人认为需要进行报价的各项费用项目，（不论是否要求进入报价）若投标时未报或未在投标书中予以说明，建设单位将按这些费用已包含在投标报价中对待。

13.7投标人中标后，在领取中标通知书时，按国家计委计价格[2002]1980号文件以及国家发改办价格[2003]857号文件规定，向招标代理机构交纳招标代理费（中标服务费）。

14、投标货币

14.1本工程投标报价采用的币种为人民币（RMB）。

15、投标有效期

15.1投标有效期为90天日历日，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 16、投标担保 16.1投标人在领取答疑纪要前（2005年12月22日前）向招标代理机构交存总额20万元人民币(支票、汇票)的投标保证金，作为其投标文件的一部分。招标代理机构开户行、帐号如下： 开户名称：陕西北方招标有限公司 开 户 行：西安市商业银行含光路支行 帐 号：815011580000049692 16.2对于未能按时足额提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。 16.3未中标的投标人的投标保证金将在中标人与招标人签订合同后5个工作日内无息退回。 16.4中标人的投标保证金，在中标人按本须知第35条规定签订合同后10日内无息退回。 16.5如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收； 17、投标人的替代方案

17.1投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，本工程不允许提交替代方案。 18、投标文件的份数和签署

18.1投标人应提交正本1份、副本2份的投标文件。

18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。副本可以是复印件，但印章应是原色章。

18.3投标文件封面、投标函等投标文件中要求盖章签字的地方，均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

18.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人的法人代表或委托代理人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

19、投标文件的装订、密封和标记

19.1.投标人应按商务标部分、技术标部分分别装订。

19.2投标文件的包装，投标文件包装袋自备，采用四个投标文件包装袋，技术标2个标袋，内装施工组织设计，其正本、副本分别装袋；商务标2个标袋，内装本招标文件中第五章规定的商务投标文件，其正本、副本分别装袋。投标文件电子版（光盘两套）装在商务标正本标袋内。将2个技术标标袋，2个商务标标袋封装在一个外包装袋内，内外包装袋均应在袋封口处，用白纸密封条妥善密封，加盖骑缝章（单位公章和法人代表章或授权代理人印鉴），密封必须完整，未密封的投标文件业主将不予签收。 19.3内外标袋正面上应写明投标人的全称、项目名称、技术（商务）标、正（副）本并加盖单位公章和法人代表章或授权代理人印章。 20、投标文件的提交 20.1投标人应按本须知前附表第1所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。 21、投标文件提交的截止时间 21.1提交投标文件的截止时间为2006年1月9日前。 21.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。 21.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

22、迟交的投标文件

22.1投标单位在本须知第21条规定的投标截止时间以后递交的投标文件，将被拒收。 23、投标文件的补充、修改与撤回

23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的

组成部分。

23.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

23.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（五）开 标

25、开标 25.1招标人应按招标须知所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。 25.2提交的不符合规定的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第26条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。 25.3开标程序： 25.3.2开标时由招投标管理机构、招标人共同审验投标人的如下资证原件： （1）、法人营业执照 （2）、资质证书 （3）、法人代表证或法人授权书 （4）、项目经理证书 （5）、外地企业进驻西安市注册证 （6）、投标人代表（被委托人）身份证 （7）、安全生产许可证 未通过审验的投标人，不予开标。 25.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的符合规定的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

25.5公布招标人的评标上限控制价。

25.6招标人对开标过程进行记录，并存档备查。 26、投标文件的有效性

26.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标； 26.2招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审。

（六）评标定标

27、评标委员会与评标

27.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。 27.2评标采用保密方式进行。 28、评标过程的保密

28.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

28.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。 28.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释，亦不退回投标文件。未中标人不得向评标委员会组成人员和招标人或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。 29、投标文件的澄清 29.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第30条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。 30、投标文件计算错误的修正 30.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下： 30.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人的投标报价，将作为评标的依据且对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则投标将被拒绝，并不影响评标工作。 31、投标文件的评审、比较和否决

31.1评标委员会仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。未响应招标文件和合同条款的投标文件，不得进行评价。

31.2评标委员会依据《合理低价法》，对投标文件进行评审，确定有排序的候选单位，并按本须知31.3.6办法确定中标候选人，按本须知34.1办法确定中标人。评标委员会应向招标人提出书面评标报告。

31.3评标方法和标准

评标方法和标准将按照2005年9月1日执行的《西安市房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单招标评标办法》中的《合理低价法》评标办法，由评标委员会从技术、商务两个方面对投标文件进行评审、赋分，按得分值由高到低进行排序，排序前三名推荐为中标候选人。

（1）公平、公正、科学、择优；

（2）投标质量符合国家各项《建筑工程质量统一验收标准》，投标工期低于或等于招标文件要求，施工方案合理可行，安全文明施工达到市级文明工地，投标报价为合理低价，且不低于成本价。 （3）禁止不正当竞争。 （4）评审总分100分，各分值分配如下： ① 施工组织设计 20分 ② 投标总价 30分 ③ 分部分项清单项目综合单价 30分 ④ 措施项目费 10分 ⑤ 主要材料和设备报价 10分 评审内容： （1）技术标的评审：只对入评单位的技术标进行评审。 技术标部分（施工组织设计）评审内容详见本章11.3款。 （2）商务标评审： 评标委员会只对入评单位的商务标进行评审。 评审步骤： （1）先开启技术标，后开启商务标。 （2）开标，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标总报价和投标文件的其他主要内容。

（3）按招标文件第30条规定的办法复核投标文件，查有无算术性计算错误，若有算术性计算错误时应予以纠正，并按第30条相关规定扣分。

（4）确定入评单位。 （5）评入评单位的技术标。 （6）评入评单位的商务标。

（7）确定中标候选人。 31.3.3确定入评单位

由有相应造价咨询资质的中介机构编制的招标上限控制价（编制依据详见本招标文件下册），招标人在开标会上公布。

1.入评单位条件：

① 投标总报价小于招标上限控制价；

② 投标工期小于或等于招标文件要求的工期； ③ 投标工程质量符合招标文件要求的质量等级； ④ 投标人完全响应招标文件和合同条款； 2.投标人及其投标文件不符合上述入评单位条件中任何一款，均不得作为入评单位，其投标文件不再参与商务标和技术标的评审。 31.3.4 技术标的评审：只对入评单位的技术标进行评审。 技术标部分（施工组织设计）20分 （1）、确保工程质量的技术组织措施 1.5～2分 （2）、确保安全生产的技术组织措施 1.5～2分 （3）、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施 1.5～2分 （4）、确保工期的技术组织措施 1.5～2分 （5）、施工方案和项目经理部组成人员 1.5～2分 （6）、施工机械配备和材料投入计划 1.5～2分 （7）、施工进度表或施工网络图 1.5～2分 （8）、劳动力安排计划及劳务分包情况表 1.5～2分 （9）、施工总平面布置图 1.5～2分 （l0）、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.5～2分 缺项者，该项得0分

（1）投标报价得分B（30分）

低于工程上限控制价的投标报价(T)为有效报价。 ① 确定得分最高的投标报价（P）

有效报价中最低者得满分(30分); 当有效报价中最低报价低于次低报价6%时, 以次

低报价为满分。其他报价者（T）每高于或低于得分最高的报价1%扣1分，具体得分按插入法计算：

② 投标报价得分B=30-|T-P|÷P×100×1

（2）分部分项工程量清单项目综合单价报价得分C(30分)

① 各投标人分部分项报价的综合合价平均值最高的前80项中，由投标人代表随机抽取30个项目作为评分项，每一评分项为1分。

② 计算评标基准价： 对有效报价的同一分部分项工程量清单项目综合单价报价进行算术平均值计算，以算术平均值下浮4％为评标基准价(Pi)。同一分部分项工程量清单项目综合单价报价(Ti)每高于或低于评标基准价一个百分点扣0.05分，扣完为止，具体得分按插入法计算。

③ 同一分部分项工程量清单项目综合单价报价得分 Ci=1－ㄧTi－Piㄧ÷Pi×100×0.05 ④ 分部分项工程量清单项目综合单价报价得分C=∑Ci （3）措施项目费报价得分（10分） ① 确定得分最高的措施项目费报价（S） 有效报价的措施项目费总价最低者得满分（10分），当最低报价比次低报价低4%时, 以次低报价为满分。其他报价（Q）每高于或低于得分最高的报价1%扣0.25分，具体得分按插入法计算： ② 措施项目费报价得分 D=10-ㄧQ-Sㄧ÷S×100×0.25 （4）、主要材料和设备价报价得分E(10分)

① 评标时由投标人代表从材料或设备表中，随机选取10项材料或设备报价作为评分项，每一评分项为1分。

主要材料价格必须与综合单价材料价格一致如不一致扣1分。

② 对有效报价的同一材料或设备报价进行算术平均值计算，以算术平均值为评标基准

价(Fi)。同一材料或设备报价(Hi)每高于或低于评标基准价一个百分点扣0.05分，扣完为止，具体得分按插入法计算。 ③ 同一材料或设备报价得分 Ei=1- ㄧHj-Fjㄧ÷Fi×100×0.05 ④ 材料和设备报价得分E=∑Ei （5）商务标得分：A=B+C+D+E

“四舍五入”。 31.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人将依法重新招标。 （七）合同的授予 32、合同授予标准 32.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第34.1款所确定的中标人。 33、招标人拒绝投标的权利 33.1招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。 34、中标通知书 34.1中标候选人确定后，招标人将在西安市建设工程交易中心公示二天，当招标监督管理部门对招标人确定的中标候选人无异议时，则该中标候选人即为中标人，招标人将向其发出中标通知书。 34.2招标人在发出中标通知书的同时，将中标结果通知未中标的投标人。 34.3若第一中标候选人放弃中标时，第二中标候选人为中标单位（依次类推）。如果中标人全部放弃中标时，重新招标。放弃中标者将失去其投标保证金。 35、合同授予

35.1发包人和承包人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。并按前附表21项规定金额提供履约担保。本工程招标文件、招标答疑会纪要和中标人的投标承诺是双方签订施工合同的依据。若中标人在签订合同时对上述文件有异议，不愿遵照执行，则被取消中标资格，没收投标保证金，赔偿招标经济损失。

（八）附则

36、招标文件解释权。

36.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

三、招标投标文件电子版

（一） 招标文件电子版

招标文件第五章、第六章的内容以及《陕西省建设工程招标文件中关于电子招投标说明部分的范文》已全部录入招标文件电子版内。

投标人按招标文件电子版的内容和要求编制投标文件电子版。 （二）投标文件电子版

本次投标组价使用“广联达清单计价软件” 3.0版本。

投标文件电子版是投标文件的组成部分，投标人必须使用光盘，投标人应无条件使用招标人所配发的电子版格式，本次评标使用“广联达评标软件”，投标单位不报送或不按统一规定填报电子投标文件，造成评标软件无法判别时，将按废标对待。 附： 陕西省建设工程招标文件中关于电子招投标说明部分的范文 以下为正文: 关于电子投标数据的规定： 一、本工程投标时除递交前述规定的文本文件外，还需同时在投标档案中提供电子投标数据，电子投标数据统一用光盘存贮。 二、除分部分项工程量清单按招标文件中的清单编码进行符合性检查和评分外，措施项、其他项、评标主要材料等一切评比项目，也均必须按招标文件中规定的编号进行投标。评标时，均按招标文件中规定的相应编号进行检查和评比。特别指出：同一单位工程中，清单编码、措施编码、零星项目编码、评标材料编码等需要评比的项目，其编码均不得有重复，各项目的编码是投标单位横向比较的依据。 三、存贮电子投标数据前，必须确保计算机无病毒，无病毒的标准为：使用瑞星、诺顿、江民KV、金山毒霸等流行杀毒软件，并且是升级为最近10天内的病毒库检查无病毒。如若在接收电子投标数据时，使用此标准检查出有病毒且导致数据损坏的，后果自负。

四、光盘上要贴有明显的本单位名称、投标标段名称的标签。 五、光盘内文件的组织方式：

1、建立一个文件夹，文件夹的名称为“XXX单位+‘XXX工程商务标电子标书’字样”。

2、所有投标电子版数据（电子表格）存放在该文件夹内，与电子投标数据无关的说明、介绍文档均得存放在本文件夹内。

3、在该文件内，再建立多个文件夹，分别以招标文件中统一规定的单位工程名称命名，每个单位工程的投标电子表格（每个单位工程包含八个电子表格，根据招标文件要求，不需要的电子表格可不提供）分别存放于相应的文件夹内。

4、所有电子表格的文件名称必须严格按照招标文件中规定的名称命名，一个电子表格文件中只能有一个工作表，表格包括多页时，也必须竖向分多页存放，不得存放于另一个工作表中。每个电子表格的填写应严格按照招标方提供的样例中的说明进行填写。

5、采用广联达清单计价软件的投标单位，每个单位工程的文件夹内，可另存放由计价软件生成的工程文件，文件的扩展名是“GBQ”，如“XX建筑工程.GBQ”，同时存放电子表格。

第二章 合同条款及合同文件格式

使用建设部、国家工商行政管理局 1999年12月印发的《建设工程施工合同》 GF-1999-0201（示范文本）GF-1999-0201

建 设 工 程 施 工 合 同

（示范文本） 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 目 录 制定

第一部分 协议书 第二部分 通用条款 （详见GF-1999-0201示范文本） 第三部分 专用条款 附 件 房屋建筑工程质量保修书

第一部分 协议书

详见《建设工程施工合同（示范文本）》

“第一部分 协议书”此处略

第二部分 通用条款

详见《建设工程施工合同（示范文本）》

“第二部分 通用条款”此处略

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：

①合同协议书、②中标通知书、③投标书及其附件、④本合同专用条款、⑤本合同通用条款、⑥标准规范及其有关文件、⑦图纸、⑧招标文件及补遗文件、⑨工程量清单、⑩工程报价单或预算书。 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外，还使用 （无） 语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行规： 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》等及其他有关法律，行政规则。

3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称： ⑴《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ⑵《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 ⑶《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 ⑷《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 ⑸《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 ⑹《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 ⑺《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 ⑻《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 ⑼《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 ⑽《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 ⑾《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 ⑿《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 ⒀《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 发包人提供标准、规范的时间：

无 国内没有相应标准、规范时的约定:

按生产企业在技术监督局备案并经监理工程师和业主同意的标准。 4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：在合同签订3天内提供四套图纸。 发包人对图纸的保密要求：不得外借 使用国外图纸的要求及费用承担： 无

二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名：师民 职务: 总监理工程师 发包人委托的职权： 施工过程的质量、进度控制、合同管理和信息管理，施工中各种矛盾组织协调工作及全程监理。 需要取得发包人批准才能行使的职权： 重大工程洽商、设计变更、发包人指定价的认质认价等在决策之前需经业主同意。 5.3发包人派驻的工程师 姓名： 王惠中 职务： 总工程师 职权：负责施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件，对工程进度、质量、造价进行管理。 5.6不实行监理的，工程师的职权：实行监理 7、项目经理 姓名： 职务： 8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 工程开工前5日内。

（2）将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：执行《通用条款》8.1.（2）款。将水、电引至施工现场，并配备水、电表。表后水、电线路由施工单位

安装并向发包人交纳水、电费，其中水费、电费按西安市规定价格执行。通讯线路和设备施工单位自行解决。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 工程开工前5日内。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 工程开工前5日内。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 工程开工前5日内。 （6）水准点与坐标控制点交验要求： 执行《通用条款》8.1.（6）款。 （7）图纸会审和设计交底时间： 工程开工前5日内。 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 执行《通用条款》8.1.（8）款 （9）双方约定发包人应做的其他工作： 8.2发包人委托承包人办理的工作： 9、承包人工作 9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： （2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 每月25日向业主、监理单位报送叁份《通用条款》9.1.（2）款规定的报表。 （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 执行《通用条款》9.1.（5）款。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

为甲方工地代表提供办公室1间，为监理工程师提供办公、宿舍房2间，不配备办公家具，其费用已包含在合同价内。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 执行《通用条款》9.1.（5）款。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 执行《通用条款》9.1.（6）款。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

承包方执行《通用条款》9.1.（7）款，如因施工方法不当造成损失由承包方承担。文物和管网保护费用经监理工程师和甲方项目负责人签认后由发包方承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求： 执行《通用条款》9.1.（8）款。 （9）双方约定承包人应做的其他工作： A．项目经理每周在工地不得少于5天，少1天罚款1000元。外出3天以上必须取得总监和发包人的许可。 B．工程所有的其他分包商（甲方指定）提供生产及生活条件。如材料堆放场地、办公用房（根据需要）生活用水用电（计量自行协商）施工用水用电接口（计量自行协商）、脚手架、垂直运输工具或通道、室外道路、门卫管理、现场保卫工作等。 C．指定专人协调上述施工单位文明施工方面的问题。 D．负责本工程竣工资料汇编。 三、施工组织设计和工期 10、进度计划 10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 开工前十日内。 工程师确认的时间：五日内。 10.2群体工程中有关进度计划的要求： 13、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：

执行《通用条款》13条。工期提前无奖励。工期每推迟一天除按4000元处罚外，若影响到发包人使用时应赔偿由此给甲方造成的损失。

四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收 17.1双方约定中间验收部分：

执行《通用条款》17条。除按规定进行正常隐蔽工程验收外，中间验收部分：基础、±0、裙房顶板、封顶。

19、工程试车

19.5试车费用的承担：动力照明用电费、给排水、采暖及卫生设备试水费均由承包人承担。

五、安全施工

执行《通用条款》第五条全部条款和国家、省、市关于安全文明施工的要求规定。本工程要求达到市级文明工地，若因承包方原因达不到市级文明工地时，除应扣除合同承包价中所含文明施工补贴外，另按合同价1%罚款。 六、合同价款与支付 23、合同价款及调整 23.2本合同价款采用固定单价方式确定。 （1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：人工费、材料费、机械费社会价格浮动，本合同第39条规定以外发生的自然灾害、停水、停电、窝工等费用。即单价高低的风险由承包人承担。 风险费用的计算方法：在综合单价中考虑。 风险范围以外合同价款调整方法：因甲方设计变更的合同价款调整按本文第29条（工程设计变更）执行。合同价款（中标价）及因承包人漏报的项目不予调整。 （2）清单工程量中零工量，实际发生时，按签证为准，执行财建（2004）369号文件《建设工程价款结算暂行办法》。 23.3双方约定合同价款的其他调整因素： 不执行《通用条款》23.3条 24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 工程预付款10%。支付工程进度款时逐期扣除。 25、工程量确认

25.1承包人向监理工程师提交已完工程量报告的时间：

每月25日。 26、工程款支付

双方约定的工程款（进度款）支付的：根据形象进度拨付，按期完成当月计划进度，监理工程师签发当月合格工程量70%工程进度款（含预付款），工程款（包括备料款）累计付至合同总价的70%（含预付款）时暂停支付，余款（扣5%保修金）依照结算办法办理结算。

建设工程安全防护、文明施工措施费用支付方式和时间:在开工日期前7日内支付该工程安全防护、文明施工措施费总额30%的预付款,余额按工程款（进度款）支付时间支付,每次支付该项费用总额的10%，直至该项费用支付完毕为止。

七、材料设备供应 27、发包人供应材料 27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： （1）材料设备单价与一览表不符： 执行《通用条款》27.4（1）款。 （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 执行《通用条款》27.4（2）款。 （3）承包人可代为调剂串换的材料： 执行《通用条款》27.4（3）款。 （4）到货地点与一览表不符： 执行《通用条款》27.4（4）款。 （5）供应数量与一览表不符： 执行《通用条款》27.4（5）款。 （6）到货时间与一览表不符： 执行《通用条款》27.4（6）款。 27.6发包人供应材料的结算方法：

发包人按甲供材料表供应材料设备，并对所供材料设备的质量负责，按指定价从发包人的合同价中扣除。

28、承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：

由发包人暂定价的材料设备，必须经发包人认质认价后，承包人方可采购，按发包人认定的价格进行结算。建设单位保留更换材料设备品牌、厂家的权利。

八、工程变更

29．工程设计变更：

① 在本工程施工过程中，若发生设计变更，其增减工程量涉及的款额不超过中标价10%或分项工程实际工程量增减不超过清单工程量25%时，依发生的工程量按中标人工程量清单计价表中的单价进行结算，且原中标价中措施项目费不变。

② 若增减工程量涉及的款额超过上述范围时，中标人工程量清单计价表中的单价不变，工程量按实际增减后工程量为准。

措施项目费按以下标准调整：造价变更减少时，原中标价中措施项目费按相应变减比例减少。 造价变更增加时，变增超过限额部分措施项目费按原中标价中措施项目费占分项工程量清单计价总价相应比例的85%标准计算增加措施项目费，经业主确认后，作为结算的依据。 ③ 清单中未列项的零星工程发生时，工程量以实际签证为准，执行财建（2004）369号文件《建设工程价款结算暂行办法》。 九、竣工验收与结算 32、竣工验收 32.1承包人提供竣工图的约定： 竣工验收后一个月内，交竣工图及资料文件两套。 32.6中间交工工程的范围和竣工时间： 无 33、竣工结算 33.3竣工结算经发包方审查或委托审价机构审查后，按财建（2004）369号文件《建设工程价款结算暂行办法》第十四条相关规定执行一次性付清除预留5%保修金外的全部工程尾款。

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：承担违约责任，按同期银行贷款利率支付工程预付款利息。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：无； 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：无 双方约定的发包人其他违约责任：无

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

乙方工期每推迟一天除按4000元处罚外，若影响发包人使用时，应另赔偿由此给甲方造成的损失，赔偿限额为合同价的5%。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 承包方按合同价的2%承担违约金外，另按279号令有关规定处理。双方约定的承包人其他违约责任：本工程项目经理兼职其他工程管理工作的，罚款5万元人民币。 37、争议 37.1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时： （1）请合同主管部门和造价主管部门调解； （2）采取第一种方式解决，并约定向西安市仲裁委员会提请仲裁或向 人民提起诉讼。 十一、其他 38、工程分包 38.1本工程发包人指定分包的工程： 土方工程、桩基础工程，其他未指定的工程承包人若要分包时需争得发包人的同意，方可分包。 39、不可抗力 39.1双方关于不可抗力的约定： 执行《通用条款》第39条。 40、保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容： （2）承包人投保内容： 执行《通用条款》40.4条。 41、担保

41.1本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：支付担保，担保金额为合同价的10%，担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：银行履约保函，担保金额为合同价的10%，担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项： 46、合同份数

46.2双方约定合同正副本份数： 正本两份，副本捌份；发、承包双方各持正本壹份、副本肆份。 47、补充条款 47.1承包人招聘的农民工工资，当承包人申报当期进度款计划时应一并报发包人，发包人有权监督承包人在支付的当期进度款中发放农民工工资。 47.2本工程竣工后，应将施工现场周围和施工单位生活区周围100米范围内施工现场清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁。 47.3严格按文明工地施工，设立专用垃圾场，不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾，定期将建筑垃圾清理外运。服从发包人管理和门卫管理，遵守发包人的各项规章制度。施工人员及车辆要在发包方办理出入许可证。施工人员必须挂牌上岗（标明姓名、年龄、职务并贴照片）。 47.4施工过程中，资料和工程进度必须同步。每月发包人管理人员对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改，否则罚款1000元人民币。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交监理验收，由监理出据相应证明后，发包人方可组织验收。 47.5安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如监理和发包人管理人员发现有不安全因素存在，经指出仍未纠正的每次罚款500元人民币；出现安全事故，责任方自负。

47.6现场用电必须按照发包人要求，三相五线制，一机一闸必须带漏电保护，不许用电炉。如施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人用电，每次罚款2000元。

47.7承包单位的到位人员及设备配置必须和投标书施工组织设计所列人员及设备配置

相符，否则视为中标人违约。视情罚款1000-20000元。

附件：一

房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）： 承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对____

____________________________（工程全称）签字工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容双方约定如下： 二、质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限50年； 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年； 3、装修工程为2年； 4、电气管线、给排水管线、设备安装工程为2年； 5、供热与供冷系统为2个采暖期； 6、其他项目保修期限约定如下： 中标后商定 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。保修费用从质量修金内扣除。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，

立即向当地建筑行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程保修金为工程结算审定总价的5%，在工程竣工结算时预留，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

质量保修金的支付：按保修内容的到期年限及其所占总保修费用的比例支付。最长保修项目保修期满后14天内结清全部保修金。 五、其他 双方约定的其他工程质量保修事项： 无 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发 包 人：（公章） 承 包 人 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 年 月 日 年 月 日 附件二： 建筑安装施工安全生产协议 编 号： 发包单位： （甲方）以下简称甲方 承包单位： （乙方）以下简称乙方 甲方（建设方）将 项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时：（受建设方的委托，乙方在施工期间的安全生产活动，纳入总包安全管理范围，在建设方与乙方签订合同的同时）签订本协议，双方必须严格执行。

一、承包工程项目： 1、工程项目名称： 2、工程地址： 3、承包范围： 4、承包方式：

二、工程项目期限：自 年 月 日起开工至 年 月 日完工。 三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门办法的有关生产、消防工作的方针、、严格执行有关劳动保规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场 （1）工程项目应由甲方编制施工组织设计； （2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计；制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。 4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。 5、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。 6、施工期间，乙方指派 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派 同志负责职系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关安全、防火工作，共同预防事故发生。 7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙方都应监督施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所出的施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示施工单位确认施工现场。作业环境，设施设备，工具用具等符合安全要求和处于安全

状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

10、由甲方提供的机械设备，脚手架等设施，在搭设、安装完毕提前使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁。应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须进行检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。 12、甲乙双方的人员。对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。 13、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章，无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。 14、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度。易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。 15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。

16、贯彻先定合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

17、甲乙双方的施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护，甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，

采取保护措施。

18、乙方在签订建筑安装施工合同后，应自觉地向 区（县）派出所办理临时户口户籍手续，并向 区（县）城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保护监察部门、办理施工登记手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、它方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。甲方有权追究乙方对甲方造成相关损失。 20、其他： 1）乙方负责对自己施工的范围开展安全管理，并有完整的安全管理体系。必须配备专职安全员，有关安全管理资料应提供甲方备案，甲方负责检查督促。 2）乙方使用劳动力必须符合地方规定，并提供加盖乙方公章的施工人员名册人员有变动，乙方必须书面通知甲方，凡提供名册外的人员发生事故由乙方全部负责。 3）工期延长，本协议顺延。 21、本协议经双方代表签字后即生效：协议作为合同正本的附件一式六份，甲、乙各执二份。送劳动局劳动保护监察科，区（县）城建办（建设局）安监站各一份备案。

甲 方：单位名称： 乙 方：单位名称： 法人委托人： 法人委托人： 代 表： 代 表： 地 址： 地 址： 电 话： 电 话： 年 月 日 附件三 建设工程安全防护、文明施工措施项目清单

类别 文明施工与环境保护 项目名称 安全警示标志牌 具体要求 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌 （1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m； （2）围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。 现场围挡

在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、五板一图 企业标志 场容场貌 安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。 现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识 （1）道路畅通；（2）排水沟、排水设施通畅； （3）工地地面硬化处理；（4）绿化。 （1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；（2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 消防器材配置合理，符合消防要求。 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 （1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 （2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。 （1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 （2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 （3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 （1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。 （2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 材料堆放 现场防火 垃圾清运 现场办公 生活设施 施临时工设施 现场临时用电 配电线路 配电箱 开关箱 临边洞安全口施工 交叉高接地保护 施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。 装置 楼板、屋面、 用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆阳台等临边 和18cm高的踢脚板。 防护 设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相通道口防护 距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 预留洞口防护 用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

处作业 电梯井口防护 楼梯边防护 设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。 设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18cm高的踢脚板。 垂直方向交设置防护隔离棚或其他设施。 叉作业防护 高空作业防护 作业层护栏 临边防护 临边防护 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道 作业层还需在护栏内侧加设一道小孔安全网 外侧临街道时，除设计护栏、满挂密目网全封闭处理外，内侧还需加挂小孔安全网加强防护 挂架、爬架、悬挑架除用密目网全封闭处理外，内侧还需满加挂设小孔安全网防护 基坑支护应根据支护结构形式、挖深、地质条件、周围环境、地面载荷等制定边坡支护和临边防护实施方案 外用电梯提升设备等楼层出入口防护门应采用工具式定型门、楼层呼叫器 基坑支护 外用电梯 附件四 创卫对施工现场要求 一、物料堆放 1、分类堆放。 2、整齐划一。 3、要覆盖。 二、围挡：1.8米以上、30公分黑黄相间的水泥基座。 三、出入口：车辆要有高压冲洗设备、沉淀池、道路硬化。 四、渣土运输：不溢撒、不滴漏、不冒尖、要覆盖。 五、物料进行覆盖（水泥、土、砂石） 六、有环境监督栏。 七、有防尘责任书。 八、职工宿舍

1、宿舍有窗户、空气对流。 2、设小垃圾筒，套塑料袋。

3、非通铺，架子床2层。 4、干净、卫生、整洁。

附件五

建设工程安全防护、文明施工措施费用支付计划表

工程名称 费用总额（元） 支付时间 坤城花园2＃住宅楼土建工程 分部分项工程量清单合计×1.4% 支付金额 安全防护、文明施工措施费用总额的30% 备 注 除预付款外，其余按进度款支付，每次支付10%，直至支付完毕为止。 预付款 发包人： 承包人：

年 月 日

第三章 工程建设标准

一、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工必须达到所涉及的现

行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到以上标准外，还应满足设计要求和业主在招标文件中的有关要求。

三、该工程项目的材料、设备、施工如无上述1、2条的标准，在材料、设备的定货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施。

第四章 图纸

第五章 投标文件表格格式

A、商务标

一、法人代表身份证明书 二、投标文件签署授权委托书 三、投标函 四、投标函附表

五、投标保证金交存凭证复印件 六、营业执照副本复印件 七、资质证书复印件 八、项目经理证复印件 九、安全生产许可证 十、对招标文件及合同条款的承诺及补充意见 十一、工程量清单计价表（封面） 十二、投标报价说明 十三、报价表统一格式（1—10） 十四、投标文件电子版（光盘） B、技术标

坤城花园2＃住宅楼土建工程

投标文件

商务部分 招标编号：NBG05—11—01 投 标 人： （盖章） 法定代表人或 其委托代理人： （签字或盖章） 二OO五年 月 日 一、法定代表人身份证明书 单位名称： 单位性质： 地 址： 成立时间： 年 月 日 经营期限： 姓 名： 性别： 年龄： 职务： 系 的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖公章） 日 期： 年 月 日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_______________________为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。 此授权书有效期为 天 代 理 人： （签字）性别： 年龄： 身分证号码： 职务： 投 标 人： （盖章） 法定代表人： （签字或盖章） 授权委托日期： 年 月 日 三、投 标 函

致： (招标机构名称)

1、根据你方招标工程项目招标编号为｛招标编号｝的｛招标工程项目名称｝工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币大写 元（RMB￥ 元）的投标报价，其中项目措施费人民币大写 元（RMB

￥ 元）并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件的所有内容与要求。 3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。 4、我方保证上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。

5、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 ｛工期｝日历日内完成并移交全部工程。 6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。 7、除非另外达成协议并生效，你方中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。 投 标 人： （盖章） 单位地址： （盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 邮政编码： 电话： 传真： 日 期： 年 月 日 四、投 标 函 附 表 序号 1 2 3 4 5 项 目 内 容 施工准备时间 误期违约金额 误期赔偿费限额 提 前 工 期 奖 施 工 总 工 期 合 同 条 款 号 约 定 内 容 签订合同后5天内 4000元/天 合同价款5% 无 630天日历天 备 注 13.1 35.2 13.1 协议书三

6 7 安全文明施工承诺 工程施工质量标准 五 15.1 8 工程质量违约金最高限额 35.2 除按合同价的2%承担违约金外，另按国务 院2000年279号令有关规定处理 10％ 9 预付款金额 24 10 竣工结算付款时间 26 按财建(2004)369号《建设工程价款结算 暂行办法》第十四条执行。 保修审定造价的期限 结算审定造价的5% 11 质量保修期 12 质量保修金 附件 26 说明：未注明的约定内容请投标单位填写 五、投标保证金交存凭证 （复印件）

六、营业执照副本

（复印件）

七、资质证书 (复印件) 八、项目经理证

（复印件）

九、安全生产许可证

十、对招标文件和合同条款的承诺及补充意见

坤城花园2＃住宅楼土建工程

工程量清单计价表

编 制 单 位：__________________ （盖 章） 法 定 代 表 人：__________________（盖 章） 造价工程师或中级造价员：_______________（盖专业章） 编 制 时 间： 年 月 日 十二、投标报价说明 1、本报价是依据本工程招标文件的投标须知、合同文件、工程建设标准、图纸、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件进行编制。 2、本工程量清单计价表中的工程量是按业主所发生的工程量清单中的数量计取的。若我方中标，施工中出现的工程量差异同意按招标文件规定的办法进行结算。 3、工程量清单计价表达式中所填入的单价和合价，为本工程所涉及的全部项目的价格，是按（2004）《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》和招标文件要求及市场价格计算（有甲方暂定价的按暂定价计算）确定的直接费、管理费、风险、利润、措施项目费、其它项目费、规费、税金和招标文件规定，结合我公司实际情况和投标策略计算并列报的。

4、本报价中没有填写的项目的费用，视为已包括在其他项目之中。 5、本报价的币种为人民币。 6、投标人投标需要说明的其它事项：

十三、报价表统一格式

表1-1、投标一览表

表1-2、单项工程造价汇总表 表2、 单位工程造价汇总表

表3、 分部分项工程量清单计价表 表4、 措施项目清单计价表 表5、 其他项目清单计价表

表6、 分部分项工程量清单综合单价分析表 表7、 措施项目费综合单价分析表 表8、 发包人暂定价主要材料设备价格表 表9、 投标人自主报价主要材料设备价格表 表10、 建设工程安全防护、文明施工措施费用汇总表

表1-1

投标一览表

工程名称： 招标编号： 投标人名称： 单位：（人民币）万元 工程名称 投标总价 质量等级 大写（人民币）： （小写） 措施项目费 （大写）： （小写） 工期 （日历天数） 分项工程报价 单位工程名称 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 规费 税金 总价 单位造价 备注 投标人： （盖章） 投标人代表签字： 时间： 年 月 日

表1-2

单位工程按专业分项造价汇总表

工程名称： 招标编号： 第 页 共 页 投标人名称： 单位：元 序号 一 二 三 四 五 六 七 八 大写： 合 计 单项工程名称 造价 投标人： （盖章） 投标人代表签字： 时间： 表2

单位工程按费用分项造价汇总表

工程名称： 招标编号： 第 页 共 页 投标人名称： 单位：元 序号 项 目 名 称 造价

1 分部分项工程费 2 措施项目费 3 其他项目费 4 规 费 5 税金 合 计 投标人： （盖章） 投标人代表签字： 时间： 表3 分部分项工程清单计价表 计量单位 金额 综合单价 合价 工程名称： 招标编号： 第 页 共 页 投标人名称： 单位：元 序号 项目编码 项目名称 工程数量

本页合计 合 计 投标人： （盖章） 投标人代表签字： 时间： 表4 措施项目清单计价表 金额 综合单价 合价 工程名称： 招标编号： 第 页 共 页 投标人名称： 单位：元 序号 项 目 名 称 计量单位 工程数量

合 计 投标人： （盖章） 投标人代表签字： 时间： 表5 其他项目清单计价表 工程名称： 招标编号： 第 页 共 页 投标人名称： 专业： 单位：元 序号 项 目 名 称 计量 单位 工程 数量 金额 综合单价 合价

合 计 投标人： （盖章） 投标人代表签字： 时间： 表6 分部分项工程量清单综合单价分析表 工程名称： 招标编号： 第 页 共 页 投标人名称： 专业： 单 位：元 项目序号 项目 单位 工程 组价 综合单价 编码 名称 内容 依据 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 风险 合计 投标人： （盖章）

投标人代表签字： 时间： 表7

措施项目费综合单价分析表

工程名称： 招标编号： 第 页 共 页 投标人名称： 专业： 单 位：元 工程 组价 序号 项目名称 单位 内容 依据 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 风险 小计 金 额 投标人： （盖章） 投标人代表签字： 时间： 表8 发包人暂定价主要材料设备价格表 工程名称： 招标编号： 第 页 共 页 投标人名称： 专业： 单 位：元 序号 材料编码 材料名称 规格型号 单位 单价 备 注

投标人： （盖章） 投标人代表签字： 时间： 表9

投标人自主报价主要材料设备价格表

工程名称： 招标编号： 第 页 共 页 投标人名称： 专业： 单 位：元 序号 材料编码 材料名称 规格型号 单位 单价 备 注 投标人： （盖章） 投标人代表签字： 时间： 表10 建设工程安全防护、文明施工措施费用汇总表 工程名称： 招标编号： 第 页 共 页 投标人名称： 单 位：元 序号 项目名称 计价标准 合价 备 注 1 土建工程 分部分项工程量清单合计×1.4 总合计 大写: 小写:

说明： 投标人： （盖章） 投标人代表签字： 时间： 十四、投标文件电子版 请将投标文件电子版（光盘）装在密封的商务标正本标袋内。

坤城花园2＃住宅楼土建工程

投标文件

技术部分 招标编号：NBG05—11--01 投 标 人： （盖章） 法定代表人或 其委托代理人： （签字或盖章） 二OO五年 月 日 施工组织设计 1、投标人应按招标文件第一章第11.3款要求内容编制施工组织设计； 2、投标人应在本页附图标注的范围内绘制施工现场总平面图； 附：施工现场平面布置示意图

下册

第六章 工程量清单

目 录

一、填表须知 二、总说明 三、发包人暂定价主要材料设备价格表 四、投标人自主报价主要材料设备价格表 五、分部分项工程量清单 六、措施项目清单 七、其他项目清单